Резолютивная часть решения от 16 ноября 2022 г. по делу № А40-206730/2022Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 67_33870912 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Дело № А40-206730/22-67-1656 16 ноября 2022 года г. Москва Арбитражный суд в составе: Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола секретарем судебного заседания К.Ю. Чайковской, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011 дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ЕНИГЮН" (115280, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, Ленинская слобода ул., д. 21, к. 1, помещ. 53, ОГРН: 1197746387740, Дата присвоения ОГРН: 17.06.2019, ИНН: 7722476169), к Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (107140, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, 3-й Красносельский пер., д. 21, стр. 1, этаж/помещение 2/IX-3А, ОГРН: 1127746153974, Дата присвоения ОГРН: 06.03.2012, ИНН: 7719805078) о взыскании 3 724 250,00 руб. при участии: от истца: Козлова Т.Н. по дов-ти № Д-2022-032 от 14.03.2022 г., диплом от ответчика: Назаренко Б.Е. по дов-ти от 07.10.2022 г., паспорт, диплом Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ИНН: 7719805078) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ЕНИГЮН" (ИНН: 7722476169) неустойку за нарушение сроков предоставления исполнительной документации в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. 00 коп., неустойку за нарушение сроков выполнения работ по Договору от 24.11.2020 № 0611-20/ТИМ в размере 906 062 (девятьсот шесть тысяч шестьдесят два) руб. 50 коп, а так же расходы по уплате госпошлины в размере 20 560 (двадцать тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 50 коп. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья В.Г. Джиоев Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО "ЕНИГЮН" (подробнее)Ответчики:ООО "Строительные инновационные технологии" (подробнее)Судьи дела:Джиоев В.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
