Определение от 3 декабря 2025 г. АС Хабаровского края

Арбитражный суд Хабаровского края

<...>, www.khabarovsk.arbitr.ru


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об отложении судебного разбирательства

Дело № А73-17092/2023
г. Хабаровск
04 декабря 2025 года
Арбитражный суд Хабаровского края

в составе судьи В.Н. Трещевой

при ведении протокола судебного заседании секретарем Окуневой К.И.,

рассмотрев в заседании суда с использованием средств аудиозаписи и информационной системы «Картотека арбитражных дел» (судебные онлайн - заседания) дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Строй Комфорт» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 682462, <...>)

к Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 682460, <...>)

о взыскании 8 864 383 руб. 75 коп. и о признании контракта исполненным

и по встречному иску Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 682460, <...>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Комфорт» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 682462, <...>)

об устранении недостатков выполненных работ и об обязании выполнить работы по контракту

при участии в судебном заседании:

от Общества с ограниченной ответственностью «Строй Комфорт» - генеральный директор ФИО1, представитель по доверенности б/н от 15.11.2022 ФИО2,

от Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» (онлайн) - ФИО3 по доверенности от 12.03.2025, ФИО4 по доверенности от 25.03.2025.

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Строй Комфорт» (далее – «истец») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика Николаевского муниципального района» (далее –«ответчик») о взыскании 8 864 383 руб. 75 коп. и о признании контракта исполненным.

16.01.2024 г. Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика Николаевского муниципального района» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с встречным иском, согласно которому просило расторгнуть контракт от 09 января 2023 г. № 0122300006322000108 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Многофункциональная площадка в районе жилмассива по ул. Попова д. 22» и обязать ООО «Строй Комфорт» освободить территорию в районе жилмассива по ул. Попова д. 22 в г. Николаевске-на-Амуре Хабаровского края от принадлежащих ему строительных материалов и конструкций, установленных им в ходе выполнения работ по контракту от 09 января 2023 г. № 0122300006322000108 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Многофункциональная площадка в районе жилмассива по ул. Попова д. 22».

Определением суда от 23.01.2024 возвращено встречное исковое заявление Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика Николаевского муниципального района» к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Комфорт» о расторжении контракта от 09 января 2023 г. № 0122300006322000108 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Многофункциональная площадка в районе жилмассива по ул. Попова д. 22» и об обязании ООО «Строй Комфорт» освободить территорию в районе жилмассива по ул. Попова д. 22 в г. Николаевске-на-Амуре Хабаровского края от принадлежащих ему строительных материалов и конструкций, установленных им в ходе выполнения работ по контракту от 09 января 2023 г. № 0122300006322000108 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Многофункциональная площадка в районе жилмассива по ул. Попова д. 22».

Определением суда от 07.06.2024 по делу назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам Общества с ограниченной ответственностью «Оценка-Партнер». Производство по делу № А73- 17092/2023 приостановлено.

21.08.2024 в Арбитражный суд поступило ходатайство эксперта Общества с ограниченной ответственностью «Оценка-Партнер» предоставлении дополнительных материалов по делу А73-17092/2023, а именно: фотографии хода производства работ по устройству основания и покрытия многофункциональной площадки в районе жилмассива по ул. Попова д. 22.

Определением суда от 26.08.2024 рассмотрение ходатайства Общества с ограниченной ответственностью «Оценка-Партнер» о предоставлении дополнительных материалов по делу № А73-17092/2023 в судебном заседании назначить на «12» сентября 2024 года на 11 час. 45 мин.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй Комфорт» заявило ходатайство о приобщении дополнительных доказательств по делу, а именно: фото-материалы устройства спортивной площадки Жилмассива Попова 22 на 44 страницах.

Определением суда от 12.09.2024 ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Оценка-Партнер», удовлетворено. Приобщены в материалы дела фото-материалы устройства спортивной площадки Жилмассива Попова 22 на 44 страницах. Определение и представленные документы направлены в адрес экспертной организации.

26.12.2024 в суд поступило заключение экспертов № 1/1-246 от 19.12.2024.

Определением суда от 06.02.2025 производство по делу возобновлено.

Определением суда от 06.03.2025 произведена замена ненадлежащего ответчика по делу Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика Николаевского муниципального района» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 682460, <...>) на надлежащего Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 682460, <...>).

Определением суда от 31.03.2025 встречное исковое заявление принято к рассмотрению совместно с первоначальным иском.

Определением суда от 14.04.2024 по делу назначена дополнительная судебная строительно-техническая экспертиза, проведение которой поручено экспертам Общества с ограниченной ответственностью «Оценка-Партнер» ФИО5, ФИО6, ФИО7. Производство по делу приостановлено, материалы дела направлены в экспертное учреждение.

15.07.2025 от Общества с ограниченной ответственностью «Оценка-Партнер» в материалы дела поступило экспертное заключение № 1/1-123 от 10.07.2025.

Определением суда от 22.07.2025 назначено судебное заседание по рассмотрению вопроса о возобновлении производства по делу № А73-17092/2023 на 25 августа 2025 на 10 часов 00 минут.

Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» явку своего представителя не обеспечило

В силу статьи 146 АПК РФ арбитражный суд возобновляет производство по делу по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление, либо до их устранения по заявлению лица, по ходатайству которого производство по делу было приостановлено.

Определением суда от 25.08.2025 производство по делу № А73-17092/2023 возобновлено, судебное разбирательство отложено до 09.09.2025 до 14 часов 30 минут.

В судебном заседании представители сторон исковые требования поддержали, в удовлетворении встречных требований просили отказать.

Выслушав представителей сторон, суд отложил судебное разбирательство до 06.10.2025 до 14 часов 30 минут.

В судебном заседании представитель ООО «Строй Комфорт» первоначальный иск поддержал, в удовлетворении встречного иска просил отказать, предоставил дополнение к отзыву на встречный иск.

Представители истца по встречному иску в порядке статьи 49 АПК уточнили исковые требования. Суд принял уточнение встречного иска.

Представитель истца по первоначальному иску заявил ходатайство о вызове эксперта в судебное заседание в связи с возражением относительно применения к резиновому покрытию ГОСТ Р 59928-2021.

Представитель ответчика по встречному иску в удовлетворении ходатайства не возражал.

Кроме того, так же ходатайствовал об отложении судебного разбирательства в связи с неполучением дополнений к отзыву на встречный иск.

Выслушав представителей сторон, суд полагает необходимым удовлетворить заявленные ходатайства, в связи с чем судебное разбирательство было отложено до 20.11.2025 до 14 часов 00 минут.

В судебном заседании эксперты ответили на вопросы представителей сторон и суда.

От Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» поступили уточнения исковых требований.

Суд отклонил ходатайство об уточнении исковых требований, поскольку требования, изложенные в уточнении исковых требований (за исключением устранения неровностей покрытия площадки) являются новыми, ранее в иске не заявлялись и не могут быть приняты в порядке статьи 49 АПК РФ.

20.11.2025 в судебном заседании был объявлен перерыв до 04.12.2025 до 10 часов 00 минут.

В судебном заседании представители сторон настаивали на исковых требованиях в полном объеме.

02.12.2025 от Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» поступили возражения на дополнение к отзыву на встречный иск.

Выслушав представителей сторон, суд полагает необходимым отложить судебное разбирательство для предоставления дополнительных доказательств по делу.

Руководствуясь статьей 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Отложить судебное разбирательство в заседании арбитражного первой инстанции на «22» января 2026 г. на 14 часов 30 минут в помещении суда по адресу: <...>, каб. № 615.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Комфорт» - представить в суд мотивированный отзыв дополнительные возражения заказчика от 02.12.2025.

3. Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре» - представить запрос, направленный в адрес производителя плитки. Уточнить, в течение которого нужно устранить недостатки работ, учитывая ответ ООО УК Русский полимер от 25.11.2025.

Адрес для корреспонденции: 680030, <...>, телефон: <***>, факс: <***>, электронная почта info@khabarovsk.arbitr.ru.

График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях можно узнать на сайте суда: http.//khabarovsk.arbitr.ru

Помощник судьи - Фазылова Анастасия Юрьевна, тел. <***>.

Судья В.Н. Трещева