Решение от 28 декабря 2023 г. по делу № А55-8827/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области

443001, г.Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 207-55-15

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ


Резолютивная часть решения объявлена 21.12.2023

Полный текст решения изготовлен 28.12.2023

28 декабря 2023 года

Дело №

А55-8827/2023


Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи Разумова Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мурзиновой О.М.

рассмотрел в судебном заседании 21 декабря 2023 года дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Регионстрой"

к Обществу с ограниченной ответственностью "Техпроминвест"

при участии третьих лиц – 1. ООО «ГРААЛЬ», 2. Муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район», 3. ООО «Камэнергосервис» ( 423832, РТ, <...>, почтовый адрес: 423832, РТ, г. Набережные Челны, а/я 107)

О взыскании 750 000 руб.

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Техпроминвест" к Обществу с ограниченной ответственностью "Регионстрой" о взыскании 435 000 руб.

при участии в заседании

от истца – адвокат Якупова Д.И., дов. от 22.05.2023

от ответчика – ФИО1, дов. от 07.03.2023, ФИО2, генеральный директор

от третьих лиц – не явились, извещены


Общество с ограниченной ответственностью "Регионстрой" обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Техпроминвест" о взыскании 750 000 руб. неосновательного обогащения.

Определением суда от 29.03.2023 исковое заявление было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Ответчик представил возражения относительно заявленных требований, а также возражал против рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, в связи с чем суд определением от 22.05.2023 перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроминвест" обратилось в арбитражный суд с встречным иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Регионстрой" о взыскании 435 000 руб. задолженности за выполненные работы по договору №11/07/22 от 11.07.2022, который был принят судом определением от 28.06.2023 для совместного рассмотрения с первоначальным иском.

Истец представил отзыв на встречный иск, возражал против встречного иска.

Определением от 19.10.2023 суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований ООО «ГРААЛЬ», Муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район», ООО «Камэнергосервис».

Третьи лица в судебное заседание не явились. Муниципальное казенное учреждение «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район» представило отзыв на иск, оставив рассмотрение спора на усмотрение суда.

ООО «ГРААЛЬ» представило отзыв на иск, в котором считает первоначальный иск обоснованным и подлежащим удовлетворению, встречный иск считает не подлежащим удовлетворению.

ООО «Камэнергосервис» представило отзыв , в котором указало, что ООО "Техпроминвест" работы на спорном объекте в период работы ООО «Камэнергосервис» не выполнял, а также ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие.

Дело рассмотрено судом в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей третьих лиц.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд установил:

Как следует из материалов дела, между ООО «РЕГИОНСТРОЙ» (Заказчик) и ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ» (Подрядчик) заключен договор подряда № 11/07/22 от 11.07.2022г., далее по тексту «договор», согласно которому Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству переходов методом горизонтально-направленного бурения по объекту: «Канализационные сети и канализационная насосная станция микрорайона в МО «Инзенский район», далее «работы».

Пунктом 2.1. договора установлено, что Подрядчик должен выполнить работы в следующие сроки: начало работ 15.06.2022г., окончание работ 31.07.2022г.

Стоимость работ по договору составляет 1 500 000 руб.

В соответствии с п. 3.2. договора Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в 100 % размере в сумме 1 500 000 руб. в течение 3 дней с даты предоставления Подрядчиком счета на оплату.

Подтверждением надлежащего исполнения Подрядчиком работ по договору служит подписанный сторонами Акт выполненных работ (КС-2), Справка о стоимости выполненных работ (КС-3). (п. 4.2.4.)

ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ» выставило ООО «РЕГИОНСТРОЙ» счет на оплату № 10 от 11.07.2022г. по договору на сумму 1 500 000 руб.

Согласно платежному поручению № 435 от 18.07.2022г. ООО «РЕГИОНСТРОЙ» оплатило ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ» авансовый платеж за работы но договору в сумме 750 000 руб.

Как указал истец, ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ» в период с 15.06.2022г.- дата начала работ по 31.07.2022г. - дата окончания работ и до настоящего времени, к выполнению работ по договору не приступало, авансовый платеж не возвратило, пояснений по поводу не исполнения работ по договору ООО «РЕГИОНСТРОЙ» не предоставило.

ООО «РЕГИНОСТРОЙ» письмом от 02.02.2023г. уведомило ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ» об одностороннем отказе от договора подряда № 11/07/22 от 11.07.2022г., заявило требование о возврате неосвоенного авансового платежа в сумме 750 000 руб., которое было оставлено ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ» без удовлетворения, авансовый платеж не возвращен.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Согласно и. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ).

На основании ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона ( подрядчик ) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда , с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора , ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно , что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Пунктом 1 ст. 450.1 ГК РФ установлено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора ( исполнения договора ) (ст. 310) может быть осуществлено управомочешюй стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором .

При одностороннем отказе от исполнения договорного обязательства полностью или частично договор считается соответственно расторгнутым или измененным (и. 2 ст. 450.1 ГК РФ).

В п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора » разъяснено, что в соответствии со ст. 310 и п. 3 ст. 450 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора , когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, влечет те же последствия, что и расторжение договора по соглашению его сторон или по решению суда.

Подрядчик в период действия договора к выполнению работ не приступил, работы по договору не исполнил, соответственно, работы Заказчику не сданы.

В связи с не исполнением Подрядчиком условий договора, ООО «РЕГИОНСТРОЙ» письмом от 02.02.2023г. уведомило ООО «ТЕХПРОМИПВЕСТ» об одностороннем отказе от договора подряда № 11/07/22 от 11.07.2022г.

Таким образом, договор прекращен с даты получения ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ» письма от ООО «РЕГИОНСТРОЙ».

Согласно п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

При прекращении договора подряда требование Заказчика о возврате неизрасходованного аванса подлежит разрешению согласно нормам главы 60 ГК РФ.

Пункт 1 ст. 1102 ГК РФ установлено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 настоящего Кодекса.

Следовательно, для того, чтобы констатировать неосновательное обогащение, необходимо отсутствие у лица оснований (юридических фактов), дающих ему право на получение имущества (ст. 8 ГК РФ).

Как разъяснено в п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении», полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя.

Истец указал, что подрядчик не приступил к выполнению работ предусмотренных договором, срок выполнения работ по договору истек 31.07.2022г., договор прекращен в связи с односторонним отказом Заказчиком.

Подрядчик встречного исполнения в виде выполненных работ по договору в счет авансового платежа 750 000 руб. Заказчику не предоставил, в связи с чем, неосвоенный авансовый платеж является неосновательным обогащением на стороне Подрядчика и подлежит возврату Заказчику.

Ответчик, возражая относительно заявленных требований указал, что подрядчик своевременно приступил к выполнению работ и выполнил их в установленный срок. Фактически Подрядчиком произведено строительство переходов методом ГНБ dl60 - 395 погонных метров, на общую сумму 1 185 000руб.

Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (КС-3) направлялись Заказчику, однако по неизвестным причинам до настоящего времени не подписаны и не возвращены в адрес Подрядчика, мотивированный отказ в адрес подрядчика также не предоставлен.

Как указал ответчик , в ходе производства работ осуществлялось взаимодействие с представителем Общества с ограниченной ответственностью "Регионстрой" ФИО3 Кроме того, ответчик представил договор №16-ДП/2022 от 12.07.2022 на поставку бетонит –плюс в объеме 5 тонн с ИП ФИО4, а также детализацию движения транспортных средств- используемую при производстве работ технику, в подтверждение факта выполнения работ.

Доводы ответчика суд во внимание не принимает, поскольку как следует из материалов дела, работы по строительству переходов методом ГНБ d160 в г. Инзе выполнены для ООО «РЕГИНСТРОЙ» подрядчиком ООО «КАМЭНЕРГОСЕРСИС».

22.10.2021г. между Муниципальное казённое учреждение «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район» (Заказчик) и ООО «Грааль» (Подрядчик) на основании результатов электронного аукциона (Протокол подведения итогов электронного аукциона (№0168300010221000062) от 04.10.2021г.) заключен муниципальный контракт для обеспечения государственных нужд Инзенского района Ульяновской области № 62, далее по тексту «контракт».

Согласно п. 1.1., 1.2., 1.3. контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по строительству канализационных сетей и канализационной насосной станции микрорайона лесхоза МО «Инзенский район» (далее -работы), согласно сметной документации, (приложение №1 к Контракту), графиком выполнения работ (приложение №2 к Контракту), перечню видов и объёмов работ (приложение №3 к Контракту) и проектной документацией, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. Подрядчик обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и средствами вес работы по объекту в соответствии с условиями Контракта, с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой контракта (сметной документацией), определяющей цену работ. Место выполнения работ: Ульяновская область, г. Инза.

Согласно п. 2.1. дополнительному соглашению к контракту от 25.10.2022г. №4 цена контракта составляет 51 959 450 руб.

Сроки выполнения работе момента заключения контракта и до 20.12.2022г. (п. 3.2. контракта, дополнительное соглашение к контракту от 26.08.2022г. № 3).

Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) (п. 2.3.2.).

Контрактом предусмотрена оплата отдельных этапов выполнения работ, осуществляемая на основании подписанных Заказчиком КС-2, КС-3, подтверждающих выполнение Подрядчиком отдельных этапов работ, согласно сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ, (п. 6.2., 6.4.) Согласно сметной документации, графика выполнения работ, перечня видов и объёмов работ и проектной документацией в состав работ, выполняемых по контракту, входят работы по строительству переходов методом ГНБ d 160, протяженностью 1600 п.м. Окончательная приемка работ по контракту, подтверждающая факт завершения строительно-монтажных работ по объекту, оформляется подписанием итогового Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (п. 6.12.)

26.10.2021г. в целях исполнения контракта ООО «ГРААЛЬ» (Подрядчик) заключило с ООО «РЕИОНСТРОИ» (Субподрядчик) договор субподряда № 12/2021-КНС, далее по тексту договор, по условиям которого, Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по строительству канализационных сетей и канализационной насосной станции микрорайона лесхоза МО «Инзенский район» согласно сметной документации, графиком выполнения работ, проектной документацией, а Подрядчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Цена договора составляет 43 289 486 руб. (п. 2.1.)

Состав и объем работ по договору субподряда № 12/2021-КНС от 26.10.2022г. аналогичен составу и объему работ по контракту. Срок выполнения работ с момента подписания сторонами договора и до 01.09.2022г. Дополнительным соглашением к договору, срок выполнения работ продлен до 31.12.2022г.

Так как ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ» в срок до 31.07.2022г. не приступало к выполнению работ на объекте, ООО «РЕГИОНСТРОЙ» привлекло к выполнению работ на объекте других подрядчиков: ООО «КАМЭНЕРГОСЕРВИС», ИП ФИО5.

16.09.2022г. между ООО «РЕГИОНСТРОИ» (Заказчик) и ООО «КАМЭНЕРГОСЕРСИС» (Исполнитель) заключен подряда № 93-09/22 ГИБ, согласно которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по прокладке трубы методом горизонтально-направленного бурения на объекте Заказчика: Ульяновская область, г. Инза.

Обязанность по предоставлению трубы, выполнение земляных работ по шурфовке пересекаемых коммуникаций и подготовке приямков (котлованов) для выполнения работ по горизонтально-направленному бурению возлагается на Заказчика.

П. 1.2. договора установлены параметры бурения: Объект- г. Инза. диаметр бурения-110 мм., протяженность 2500 м., цена за 1 м. п. 1500 руб.; диаметр бурения 160 мм., протяженность 1100 м. п., цена за 1 м. п. 2500 руб., срок выполнения работ с 26.09.2022г.-07.10.2022г. (для трубы 160 мм)

Длина прокладываемой трубы методом горизонтально бурения может измениться в ходе выполнения работ по заданию Заказчика или по требованию согласующих организаций в связи с уточнением пересекающих коммуникаций , наличием других объектов и глубины прокладки трубопровода, (п. 1.3.)

Ориентировочная стоимость работ по договору составляет 6 650 000 руб., окончательная сумма по договору определяется по фактически выполненным объемам работ, согласно актам КС-2, КС-3. (п. 2.1.)

Согласно п. 2.1. договора, Заказчик оплачивает Исполнителю предоплату в сумме 150 000 руб. в течение 1 дня со дня перебазировки техники на объект Заказчика. Оплата Заказчиком отдельных этапов работ, выполненных Исполнителем, осуществляется суммами по 700 000 руб., в течение 7, 14. 21, 28, 35, 42 , 49, 56 со дня поступления предоплаты , указанной в п. 2.1. договора.

Окончательный расчет - в течение 5 дней с момента подписания Заказчиком КС-2, КС-3.

Срок начала работ и окончания работ согласован сторонами для каждого вида работ.

Как указал истец, ООО «КАМЭНЕРГОСЕРСИС» с 03.10.2022г. - 31.12.2022г. выполнило работы по строительству переходов методом горизонтально- направленного бурения с диаметром трубы 160 мм в г. Инзе на сумму 2 374 300 руб., протяженность трубы 802 п.м., работы оплачены ООО «РЕГИОНСТРОИ» в полном объеме.

ООО «КАМЭНЕРГОСЕРСИС» по указанному договору, также выполнило работы по прокладке трубы диаметром 225 мм методом горизонтально- направленного бурения на объекте - г. Инза, что подтверждается актами выполненных работ , справками о стоимости работ.

Всего Исполнителем (ООО «КАМЭНЕРГОСЕРСИС» ) выполнено работ на сумму 3 517 500 руб., из них 2 374 300 руб.-работы по прокладке трубы диаметром 160 мм методом горизонтально- направленного бурения, объемом 802 п.м.; 1 143 200 руб.- работы по прокладке трубы диаметром 225 мм, объемом 265 п.м., работы оплачены Заказчиком в полном объеме.

На данном участке объекта выполнены работы ИП ФИО5 (Исполнитель) на основании договоров подряда от 30.08.2022г. № 04/2022; 11.10.2022г. № 05/2022, согласно которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по прокладке трубы методом горизонтально-направленного бурения, диаметр трубы 110 мм на объекте Заказчика: Ульяновская область, г. Инза, Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы. Всего Исполнителем выполнено работ по прокладке трубы диаметром 110 мм методом горизонтально- направленного бурения объемом 3 027 п.м. на сумму 3 816 100 руб. 50 коп., работы оплачены Заказчиком в полном объеме.

Таким образом, как указал истец, что подтверждается материалами дела, подрядчиками ООО «КАМЭНЕРГОСЕРСИС» и ИП ФИО5 в период с августа 2022г.- декабрь 2022г. по заданию ООО «РЕГИОНСТРОИ» на объекте выполнены работы по прокладке труб методом горизонтально-направленного бурения, диаметр грубы 110 мм- 3 027 п.м. на сумму 3 816 100 руб. 50 коп.; 160 мм- 802 п.м. на сумму 2 374 300 руб.; 225 мм-265 п.м. на сумму 1 143 200 руб.

Договор субподряда № 12/2021-КНС от 26.10.2022г. расторгнут по соглашению сторон с 31.12.2023г.

ООО «РЕГИОНСТРОЙ» иных работ, за исключением тех, что были выполнены с привлечением подрядчиков ООО «КАМЭНЕРГОСЕРСИС» и ИП ФИО5, по договору субподряда № 12/2021-КНС от 26.10.2022г. не выполняло.

Оставшийся объем работ на объекте по прокладке труб методом горизонтально-направленного бурения, диаметр трубы 160 мм около 800 п.м. на объекте был выполнен ИП ФИО4 по договору подряда от 01.11.2021г. № В-09-11-021, заключенного с ООО «ГРААЛЬ». В 2021г. между сторонами подписаны акты КС-2, КС-3.

Таким образом, работы по строительству переходов методом горизонтально- направленного бурения с диаметром трубы 160 мм в г. Инзе выполнены ООО «КАМЭНЕРГОСЕРСИС». ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ» к выполнению работ на объекте не приступало, платеж в сумме 750 000 руб., перечисленный ООО «РЕГИОНСТРОЙ» на расчетный счет ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ» не имеет встречного исполнения в виде выполненных работ, является неосновательным обогащением на стороне последнего, работы на заявленную ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ» к взысканию сумму 435 000 руб. не выполнены, оснований для удовлетворения встречного искового заявления не имеется.

Направленные ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ» в адрес Общества с ограниченной ответственностью "Регионстрой" КС-2, КС-3 от 31.07.2022г. не являются доказательством выполнения работ, как по исковому заявлению ООО «РЕГИОСТРОЙ» о взыскании неосновательного обогащения, так и по встречному заявлению ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ».

ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ», как на доказательство выполненных работ по строительству переходов методом ГНБ d 160-395 погонных метров на общую стоимость 1 185 000 руб., как на сумму, предъявленного ООО «РЕГИОНСТРОЙ» неосновательного обогащения в размере 750 000 руб., так и на сумму 435 000 руб. встречного искового заявления ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ» , ссылается на представленные в материалы дела акты формы № КС-2, КС-3 от 31.07.2022г., подписанные им в одностороннем порядке, и направленные в ООО «РЕГИОНСТРОЙ» 21.06.2023г., указав, что ООО «РЕГИОНСТРОИ», в отсутствие мотивированного отказа, не подписало данные акты.

Суд данные доводы ответчика во внимание не принимает, так как акты КС-2, КС-3 от 31.07.2022г. направлены ООО «ТЕХПРОМИНВЕСТ» после расторжения договора подряда, поэтому не являются доказательством выполнения работ, не образуют для ООО «РЕГИНСТРОЙ» обязанности по направлению мотивированного отказа в их подписании.

Договор подряда является прекращенным с 10.02.2023г., КС-2, КС-3 направлены ООО «ТЕХПРОМСЕРВИС» после указанной даты.

Кроме того, как следует из отзыва представленного третьим лицом Муниципальным казенным учреждением «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район», 22.10.2021г. между Муниципальное казённое учреждение «Управление архитектуры и строительства муниципального образования «Инзенский район» (Заказчик) и ООО «Грааль» (Подрядчик) на основании результатов электронного аукциона (Протокол подведения итогов электронного аукциона (№ извещения 0168300010221000062) от 04.10.2021г.) заключен муниципальный контракт для обеспечения государственных нужд Инзенского района Ульяновской области № 62, далее по тексту «контракт».

Согласно п. 1.1., 1.2., 1.3. контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ по строительству канализационных сетей иканализационной насосной станции микрорайона лесхоза МО «Инзенский район» (далее -работы), согласно сметной документации, (приложение №1 к Контракту), графикомвыполнения работ (приложение №2 к Контракту), перечню видов и объёмов работ(приложение №3 к Контракту) и проектной документацией, а Заказчик обязуется принятьрезультат Работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.Подрядчик обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и средствами все работы по объекту в соответствии с условиями Контракта, с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой контракта (сметной документацией), определяющей цену работ. Место выполнения работ: Ульяновская область, г. Инза.

Сроки выполнения работ с момента заключения контракта и до 20.12.2022г. (п. 3.2. контракта, дополнительное соглашение к контракту от 26.08.2022г. № 3)

Оплата за выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) (п. 2.3.2.)

Контрактом предусмотрена оплата отдельных этапов выполнения работ, осуществляемая на основании подписанных Заказчиком промежуточных актов КС-2, КС-3, подтверждающих выполнение Подрядчиком отдельных этапов работ, согласно сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ, (п. 6.2., 6.4.)

Согласно п. 6.12. контракта, факт завершения строительно-монтажных работ по объекту оформляется подписанием итогового Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В состав работ по контракту входили работы по строительству переходов методом горизонтально- направленного бурения с диаметром трубы 160 мм на участке с 1 по 17 колодец самотечных канализационных сетей в микрорайоне лесхоза МО «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН». Участок с 1 по 17 колодец расположен вдоль ул. Шоссейная.

Заказчик работ указал, что работы по строительству переходов методом горизонтально- направленного бурения с диаметром трубы 160 мм на участке с 1-17 колодец выполнены ООО «ГРААЛЬ» и сданы Заказчику в конце 2021г.

Учитывая изложенное, ответчик не доказал факт оказания работ по строительству переходов методом ГНБ dl60 - 395 погонных метров на участке с 1- по 17 колодец самотечных канализационных сетей в микрорайоне лесхоза МО «Изенский район», в связи с чем суд считает обоснованным требования истца - Общества с ограниченной ответственностью "Регионстрой" о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса в сумме 750 000 руб., встречный иск - Общества с ограниченной ответственностью "Техпроминвест" о взыскании задолженности за выполненные работы по договору №11/07/22 от 11.07.2022 в сумме 435 000 руб. удовлетворению не подлежит, во встречном иске следует отказать.

Расходы по государственной пошлине по первоначальному иску в сумме 18 000 руб. в силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует отнести на ответчика, и взыскать с него в пользу истца, уплатившего госпошлину в сумме 18000 руб. по платежному поручению №87 от 23.03.2023 в доход Федерального бюджета РФ. Госпошлина по встречному иску подлежит отнесению на истца (по встречному иску) взысканию не подлежит поскольку была уплачена истцом (по встречному иску) платежным поручением №460 от 22.06.2023 в сумме 11700 руб. в доход Федерального бюджета РФ.

Руководствуясь ст. ст. 110,156,167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Техпроминвест" (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Регионстрой" (ИНН <***>) 750 000 руб. неосновательного обогащения и расходы по госпошлине в сумме 18 000 руб.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.



Судья


/
Ю.М. Разумов