Резолютивная часть решения от 3 июля 2024 г. по делу № А27-8043/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-8043/2024

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

(резолютивная часть)

03 июля 2024 г. г. Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Тимохина В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шубиной И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании

с участием представителя ООО "Монтажэнергострой" по доверенности от

09.01.2024 г. – ФИО1,

представителя МКУ "Управление капитального строительства Ленинск-Кузнецкого городского округа" (выписка из ЕГРЮЛ) – ФИО2,

дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Монтажэнергострой", г. Кемерово

Кемеровской области – Кузбасса, ОГРН: <***>, ИНН: <***>

к муниципальному казенному учреждению "Управление капитального

строительства Ленинск-Кузнецкого городского округа", г. Ленинск-Кузнецкий

Кемеровской области – Кузбасса, ОГРН: <***>, ИНН: <***>

о взыскании 826 692,19 руб. неустойки по муниципальному контракту

№ 0839600002122000006 от 12.10.2022 г. (с учетом изменения исковых требований в

порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)

по встречному исковому заявлению

муниципального казенного учреждения "Управление капитального

строительства Ленинск-Кузнецкого городского округа", г. Ленинск-Кузнецкий

Кемеровской области – Кузбасса, ОГРН: <***>, ИНН: <***>

к обществу с ограниченной ответственностью "Монтажэнергострой", г.

Кемерово Кемеровской области – Кузбасса, ОГРН: <***>, ИНН: <***>

о взыскании неустойки в размере 1 554 679,71 руб.

Руководствуясь статьями 330, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 34, 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Монтажэнергострой" удовлетворить.

Взыскать с муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства Ленинск-Кузнецкого городского округа" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Монтажэнергострой" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 846 226,19 руб., в том числе 826 692,19 руб. неустойки по Муниципальному контракту № 0839600002122000006 от 12.10.2022 г. за период 26.11.2022 г. – 28.12.2023 г., 19 534 руб. расходов на уплату государственной пошлины.

Возвратить частично обществу с ограниченной ответственностью "Монтажэнергострой" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета 245 руб. государственной пошлины, перечисленной платежным поручением от 25.04.2024 г. № 2606.

Встречные исковые требования муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства Ленинск-Кузнецкого городского округа" оставить без удовлетворения.

Взыскать с муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства Ленинск-Кузнецкого городского округа" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета 28 547 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела (встречного иска).

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья В.В. Тимохин