Резолютивная часть решения от 27 ноября 2019 г. по делу № А27-21106/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, г. Кемерово, 650000, тел. (384-2) 58-31-17, факс. (384-2) 58-37-05 e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru http://www.kemerovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А27-21106/2018
город Кемерово
27 ноября 2019 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Логиновой А.Е.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем Трифоновой Е.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

департамента строительства Кемеровской области, г. Кемерово, ИНН 4205142998, ОГРН 1074205023420

к государственному предприятию Кемеровской области «ГлавУКС», г. Кемерово, ИНН 4207003319, ОГРН 1024200703713

о взыскании неустойки, убытков,

по встречному иску государственного предприятия Кемеровской области «ГлавУКС», г. Кемерово, ИНН 4207003319, ОГРН 1024200703713

к департаменту строительства Кемеровской области, г. Кемерово, ИНН 4205142998, ОГРН 1074205023420 о взыскании неустойки

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «СтройСервисПлюс»,

г. Кемерово, ИНН 4205322359, ОГРН 1164205051130, Афанасьев Сергей Андреевич (ИНН 540412400328, временный управляющий ГП КО «ГлавУКС»)

руководствуясь статьями 110, 150, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:

принять отказ департамента строительства Кемеровской области от иска в части требований о взыскании 12 711 323,98 руб.

Прекратить производство по делу по иску департамента строительства Кемеровской области к государственному предприятию Кемеровской области «ГлавУКС» в части требований о взыскании 12 711 323,98 руб.

Исковые требования департамента строительства Кемеровской области удовлетворить частично.

Взыскать с государственного предприятия Кемеровской области «ГлавУКС» в пользу департамента строительства Кемеровской области 9 753 188,11 руб. неустойки.

Встречные исковые требования государственного предприятия Кемеровской области «ГлавУКС» оставить без удовлетворения.

Взыскать с государственного предприятия Кемеровской области «ГлавУКС» в доход федерального бюджета 74 410,03 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья А.Е. Логинова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

Дата 11.11.2019 5:22:56Кому выдана Логинова Ангелина Евгеньевна