СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 29 октября 2018 г. по делу № А57-10331/2018

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

102/2018-192577(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-10331/2018
город Саратов
29 октября 2018 года
Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

РЕШИЛ:

Исковое заявление Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительное управление Сатурн» в пользу Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» неустойку по договору № 2226953 от 23.01.2017 года в размере 139392 рублей 75 копеек, штраф в размере 18759 рублей 14 копеек; неустойку по договору № 2226892 от 23.01.2017 года в размере 143749 рублей 71 копейки, штраф в размере 18924 рублей 67 копеек; судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 7261 рублей, 7449 рублей.

В удовлетворении исковых требований Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в остальной части – отказать.

Встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Торгово- строительное управление Сатурн» удовлетворить частично.

Взыскать с Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительное управление Сатурн» проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными за несвоевременную оплату выполненных работ по договору № 2226953 от 23.01.2017 года, в размере 33265 рублей 37 копеек; проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными за несвоевременную оплату выполненных работ по договору № 2226892 от 23.01.2017 года, в размере 33558 рублей 89 копеек; судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2025 рублей, 2042 рублей.

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительное управление Сатурн» в остальной части – отказать.

В результате зачета первоначального и встречного исков взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительное управление Сатурн» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 410005, <...>) в пользу Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 107174, <...>) денежные средства в размере 264645 рублей 01 копейки.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Копии решения направить лицам, участвующим в деле.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, путем подачи соответствующей жалобы через арбитражный суд первой инстанции.

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1