Решение от 2 октября 2020 г. по делу № А56-112834/2019

4641/2020-334992(2)

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А56-112834/2019
02 октября 2020 года
г.Санкт-Петербург
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Сергеевой О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Экосфера 93" (адрес: Россия 196158, г Санкт-Петербург, <...> литер А/пом.21-Н, ОГРН: <***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ФОРТЕСС" (адрес: Россия 188640, г ВСЕВОЛОЖСК, ЛЕНИНГРАДСКАЯ обл ВСЕВОЛОЖСКИЙ р-н, пр-кт ВСЕВОЛОЖСКИЙ 107/23, ОГРН: <***>);

третье лицо: о взыскании 6 835 932 руб. 24 коп. при участии - от истца: ФИО2 по доверенности от 10.01.20 - от ответчика: ФИО3 по доверенности от 19.06.19

установил:

ООО "Экосфера 93" предъявило иск о взыскании с ООО "ФОРТЕСС" 6 835 392 руб. 24 коп. задолженности по оплате выполненных работ на основании договора № 4707/2018 от 18.07.18.

Ответчик иск отклонил и предъявил встречный иск, который с учетом уточнения состоит во взыскании 5 363 295 руб. 92 коп. штрафных санкций по указанному договору, 4 923 430 руб. 14 коп. пеней и 90 607 руб. 72 коп. задолженности по оплате генподрядных услуг.

Встречный иск принят к рассмотрению совместно с первоначальным на основании ст. 132 АПК РФ.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор № 47-07/2018 от 18.07.18 на выполнение работ по устройству полов в гараже по адресу: <...> уч. 85.

ООО "Экосфера 93" (подрядчик) выполнило работы на сумму 6 835 392 руб. 24 коп, что подтверждается актами формы КС-2, КС-3, переданными генподрядчику - ООО "ФОРТЕСС".

Генподрядчик оплату не произвел, ссылаясь на наличие недостатков работ, установленных заключением ООО «ГЛЭСК».

Объект введен в эксплуатацию 10.12.18 и используется по назначению.

Соглашением п. 16.2.2 договора гарантийный срок на результат работ составляет 5 лет с даты подписания сторонами акта о полном выполнении обязательств по договору.

Наличие недостатков, выявленных в период гарантийного срока, не является основанием к отказу от оплаты выполненных работ.

Учитывая изложенное, первоначальный иск подлежит удовлетворению.

В связи с тем, что ООО "Экосфера 93" была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, с ООО "ФОРТЕСС" подлежит взысканию в доход федерального бюджета 57 771 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Встречный иск подлежит частичному удовлетворению.

Наличие задолженности по оплате генподрядных услуг в размере 90 607 руб. 72 коп. по договору № 47-07/2018-ГП от 18.07.18. ООО "Экосфера 93" не оспаривает.

Согласно п. 4.1.2 срок окончания работ по договору 10.09.18. Фактически работы выполнены подрядчиком 31.05.19 (Акт № 6 от 31.05.19)

Согласно п. 17.2.1 договора, в случае если подрядчиком допущено нарушение любого срока производства работ более чем на 10 календарных дней, генподрядчик вправе начислить пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ, но не более 30% от стоимости работ.

Согласно расчету генподрядчика пени составляют 4 923 430 руб. 14 коп. и подлежат взысканию с подрядчика.

Согласно ст. 394 ГК РФ убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой.

В данном случае заявленный размер убытков - 3 072 312 руб. 00 коп, связанный с уменьшением заказчиком стоимости работ покрывается неустойкой, поэтому взысканию не подлежит.

Суд производит зачет встречных однородных требований.

В результате зачета с ООО "ФОРТЕСС" подлежит взысканию в пользу ООО "Экосфера 93" 1 773 284 руб. 19 коп.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФОРТЕСС" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Экосфера 93" по первоначальному иску 6 835 392 руб. 24 коп. задолженности,

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФОРТЕСС" в доход федерального бюджета 57 771 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Экосфера 93" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ФОРТЕСС" по встречному иску 5 014 037 руб. 86 коп, из них: 4 923 430 руб. 14 коп. пеней за просрочку выполнения работ и 90 607 руб. 72 коп. задолженности по оплате генподрядных услуг, а также 48 070 руб. 19 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части встречного иска отказать. Произвести зачет встречных требований.

После проведения зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФОРТЕСС" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Экосфера 93" 1 773 284 руб. 19 коп.

Выдать исполнительный лист в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Сергеева О.Н.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 01.09.2020 11:28:42

Кому выдана Сергеева Ольга Николаевна