Резолютивная часть решения от 9 марта 2017 г. по делу № А25-2723/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть)

г. Черкесск Дело № А25-2723/2016 пр. Ленина, 9 10 марта 2017 года

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Тебуевой З.Х., при ведении протокола судебного заседания с применением средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Чотчаевым Т.Х., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению закрытого акционерного общества проектно- конструкторско-технологического института «Каббалкпроект» (ОГРН 1020700752742, ИНН 0711030242) к Карачаево-Черкесской Республике в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН 1110917001832, ИНН 0917018640) о взыскании неустойки, при участии в судебном заседании:

от истца - Чеченов М.Г., доверенность от 24.01.2017 № 007, от ответчика - отсутствует, надлежаще извещен,

руководствуясь ст.ст.110, 112, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с Карачаево-Черкесской Республики за счет казны Карачаево-Черкесской Республики в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН 1110917001832, ИНН 0917018640) в пользу закрытого акционерного общества проектно-конструкторско-технологического института «Каббалкпроект» (ОГРН 1020700752742, ИНН 0711030242) неустойку по государственному контракту от 31.01.2012 № 03-12 в размере 1 672 440 (Один миллион шестьсот семьдесят две тысячи четыреста сорок) рублей 67 копеек за период с 27.02.2013 по 10.11.2016, а также неустойку, начисленную на сумму 3 822 000 рублей, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки платежа, начиная с 11.11.2016 по день фактического исполнения обязательства.

Взыскать с Карачаево-Черкесской Республики за счет казны Карачаево-Черкесской Республики в лице Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН 1110917001832, ИНН 0917018640) в пользу закрытого акционерного общества проектно-конструкторско-технологического института «Каббалкпроект» (ОГРН 1020700752742, ИНН 0711030242) неустойку по государственному контракту от 09.10.2013 № 86-13 в размере 548 919 (Пятьсот сорок восемь тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 16 копеек за период с 07.04.2014 по 10.11.2016, а также неустойку, начисленную на сумму 1 806 383 рублей, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки платежа, начиная с 11.11.2016 по день фактического исполнения обязательства.

В удовлетворении требований о взыскании неустойки в размере 111 590 (Сто одиннадцать тысяч пятьсот девяносто) рублей 54 копеек отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента его изготовления в полном объеме и может быть обжаловано до истечения указанного срока в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Вокзальная улица, дом 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600) через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (проспект Ленина 9, город Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000), а также может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Рашпилевская улица, дом 4, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063) при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья З.Х. Тебуева