Резолютивная часть решения от 24 декабря 2018 г. по делу № А83-19042/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А83-19042/2018
24 декабря 2018 года
город Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гаврилюк М.П., при ведении протокола судебного заседания и его аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев материалы дела по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Консоль-Строй ЛТД" (ОГРН <***>)

к ГБЦ РК «Белогорский психоневрологический интернат» (ОГРН <***>) об изменении условий контракта,

при участии:

от истца – ФИО2 представитель по доверенности № 1072 от 19.12.2018 г., ФИО3 представитель по доверенности № 1071 от 19.12.2018 г., ФИО4 директор, согласно приказу от 12.02.2018 г. № 24

от ответчика – ФИО5 представитель по доверенности № 69 от 17.12.2018 г., ФИО6 представитель по доверенности № 67 от 17.12.2018 г., ФИО7 представитель по доверенности № 68 от 17.12.2018 г.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Консоль-Строй ЛТД") к ГБЦ РК «Белогорский психоневрологический интернат» об изменении условий контракта удовлетворить.

Изменить пункт 4.1 Государственного Контракта от 24.10.2017 г. на выполнение работ по объекту: «Капитальное строительство ГБУ РК «Белогорский психоневрологический интернат» на 250 койко-мест с объектами инфраструктуры, необходимыми для его функционирования в соответствии с законодательством Российской Федерации, по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Белогорск» изложив в следующей редакции:

«4.1. Сроки выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения Контракта; - окончание выполнения работ: 30 мая 2019 года.

Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в статье 13 настоящего Контракта».

Взыскать с ГБЦ РК «Белогорский психоневрологический интернат» в пользу

общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Консоль-Строй ЛТД" расходы, связанные с уплатой государственной пошлины в размере 6000,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья М.П. Гаврилюк