Резолютивная часть решения от 24 сентября 2019 г. по делу № А59-4659/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000

тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

по делу, рассмотренному в порядке

упрощенного производства

город Южно-Сахалинск

«24» сентября 2019 года Дело № А59-4659/2019

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Ким С.И.

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению областного казённого учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>, Адрес регистрации: 693000, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью строительная дизайнерская компания «Малер» (ОГРН <***>, ИНН <***>, Адрес регистрации: 693000, <...>)

о взыскании неустойки по государственному контракту № 0161200003718000015_321552 от 16.04.2018 в размере 115 064 руб. 54 коп. за период с 23.10.2018 по 27.12.2018,

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 и 229 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования областного казённого учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная дизайнерская компания «Малер» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу областного казённого учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 115 019 руб. 59 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 450 руб. 26 коп., всего взыскать 119 469 (сто девятнадцать тысяч четыреста шестьдесят девять) руб. 85 коп.

В остальной части иска отказать.

Арбитражный суд составляет мотивированное решение по заявлению лица, участвующего в деле, которое может быть подано в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (часть 2 статьи 229 АПК РФ).

Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции – Арбитражный суд Дальневосточного округа только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 АПК РФ.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Судья С.И. Ким