Резолютивная часть решения от 7 июня 2017 г. по делу № А45-26532/2016

46/2017-86609(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е ( резолютивная часть)

г. Новосибирск ДЕЛО № А45-26532/2016 «07» июня 2017 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Черновой О.В, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пигеевой А.Ю.,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ФТ ЭНЕРГО»

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Строительные технологии»

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Нордэкс»

о взыскании неустойки в сумме 373 338 рублей 47 копеек, законных процен- тов в сумме 15 690 рублей 21 копеек

при участии в судебном заседании представителей: от истца: не явился (извещен), от ответчика: ФИО1 по доверенности от 30.081.2017, от третьего лица: не явился (извещен),

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170,180 Арбитражного процессу- ального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Прекратить производство по делу в части взыскания законных процентов по статье 317.1 Гражданского кодекса РФ в сумме 15 690 рублей 21 копеек, в связи с отказом истца от иска.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ФТ ЭНЕРГО» ( ОГРН <***>) справку на возврат государственной пошлины в сумме 315 рублей, как излишне уплаченной.

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Строительные технологии» ( ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ФТ ЭНЕРГО» ( ОГРН <***>) неустойку за период с 21.03.2016 по 12.09.2016 в сумме 61 463 рублей 77 копеек, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 34 46 рублей.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, постановления арбитражного суда, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы на решение суда подаются через Арбитражный суд Новосибир- ской области.

Судья Чернова О.В.