Резолютивная часть решения от 2 августа 2017 г. по делу № А29-7678/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-7678/2017
02 августа 2017 года
г. Сыктывкар


Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Маклаковой С.В. ,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело № А29-7678/2017

по иску (заявлению) Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства г. Сосногорска» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Первый ремонтно-строительный трест» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0307300047914000138 от 07.07.2014 за период с 02.08.2014 по 31.08.2014 в размере 11 520 руб. 71 коп.

без вызова сторон

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333 ГК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый ремонтно-строительный трест» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства г. Сосногорска» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 1114 руб. неустойки.

В остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Первый ремонтно-строительный трест» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета 2000 руб. государственной пошлины.

Разъяснить, что лица, участвующие в деле, вправе обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения арбитражного суда в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения (резолютивной части) на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в Картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/).

Решение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия (резолютивной части решения), а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья С.В. Маклакова