Резолютивная часть решения от 2 августа 2023 г. по делу № А41-89392/2022

9_14307832

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-89392/2022
г. Москва
02 августа 2023 года.
Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-89392/2022 по иску ООО "ЭТАЛОН СБ" (ОГРН <***>) к ООО "Ю.Эс. БРАЗЕРС" (ОГРН <***>) о взыскании 2 240 581,06 руб. основного долга по договору подряда № ЮС-ЭСБ-08/20 от 11.08.2020, 302 400 руб. неустойки, 60000 руб. расходов на оплату услуг представителя, а также по встречному иску ООО "Ю.Эс. БРАЗЕРС" к ООО "ЭТАЛОН СБ" о взыскании 924 548 руб. 06 коп. стоимости невозвращенного давальческого материала, 306 563 руб. 03 коп. суммы неотработанных авансовых денежных средств и процентов, начисленных в порядке ст. 395 ГК РФ, с учетом частичного зачета сумм гарантийного удержания за работы, выполненные подрядчиком в 2020 году; о взыскании 4 512 210 руб. 45 коп. неустойки, их них: 893 652 руб. 07 коп. за нарушение сроков завершения отдельных этапов работ (промежуточных сроков), 3 618 558 руб. 38 коп. за нарушение сроков завершения работ за период с 22.05.2021 по 23.01.2022 (247 дней); о признании обязательства ООО «Ю.Эс.Бразерс» по выплате ООО «Эталон СБ» остатка сумм гарантийного удержания по работам, выполненным в 2020 году в размере 402 475,796 руб. прекращенными,

с участием в деле третьего лица - ООО «СвязьСтройИнвес», при участии в судебном заседании: согласно протоколу,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ООО "Ю.Эс. БРАЗЕРС" в пользу ООО "ЭТАЛОН СБ" 2 240 581,06 руб. основного долга по договору подряда № ЮС-ЭСБ-08/20 от 11.08.2020, 302 400 руб. неустойки, 60 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, а также 35 715 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "ЭТАЛОН СБ" в пользу ООО "Ю.Эс. БРАЗЕРС" 114 960 руб. 34 коп. стоимости невозвращенного давальческого материала, а также 1035 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

В результате зачета первоначальных и встречных исковых требований взыскать с ООО "Ю.Эс. БРАЗЕРС" в пользу ООО "ЭТАЛОН СБ" 2 428 020 руб. 72 коп. задолженности по договору подряда № ЮС-ЭСБ-08/20 от 11.08.2020, 60 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, а также 34 680 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить ООО "ЭТАЛОН СБ" из средств федерального бюджета 2 953 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 271 от 28.10.2022.

Возвратить ООО "Ю.Эс. БРАЗЕРС" из средств федерального бюджета 1 204 руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 53 от 03.02.2023.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.

Судья П.И. Машин