Резолютивная часть решения от 14 октября 2019 г. по делу № А27-4844/2019

1

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru, E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А27- 4844/2019
город Кемерово
14 октября 2019 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О. С., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Сычевым С. С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области, г. Кемерово (ОГРН 1044205090907, ИНН 4205076551) к Акционерному обществу «АРТИГ», г. Новосибирск (ОГРН 1025400515491, ИНН 5401136329) , третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: Федеральное казенное учреждение «Управление капитального строительства МЧС России», г. Москва (ОГРН 1087746892595, ИНН 7707671197) о расторжении государственного контракта № 1 от 03.02.2015года на выполнение работ по строительству объекта «Национальный аэромобильный спасательный учебно – тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров в г. Новокузнецке. Новоильинский район, севернее микрорайона 1-1А, 1 этап строительства. Общежитие № 1. Наружные внеплощадочные инженерные и слаботочные сети, благоустройство и ограждение территории», взыскании 17 366 788 руб. 96 коп. долга, 303 433 руб. 12 коп. пени начисленной за период просрочки выполнения работ с 11.09.2018года по 10.10.2019года, руководствуясь статьями 110, 167-171, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Иск удовлетворить.

Расторгнуть заключенный между Федеральным казенным учреждение «Управление капитального строительства МЧС России» ( Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области» ) и Акционерным обществом «АРТИГ» Государственный контракт № 1 на выполнение работ по строительству объекта : «Национальный аэромобильный спасательный учебно – тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров в г. Новокузнецке. Новоильинский район , севернее микрорайона 1-1А. 1 этап строительства. Общежитие № 1. Наружные внеплощадочные инженерные и слаботочные сети, благоустройство и ограждение территории» от 03.02.2015года.

Взыскать с Акционерного общества «АРТИГ» в пользу Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области 17 366 788 руб. 96 коп. неосновательного обогащения, 303 433 руб. 12 коп. пени за нарушение сроков выполнения работ начисленной за период с 11.09.2018года по 10.10.2019года.

Взыскать с Акционерного общества «АРТИГ» в доход Федерального бюджета РФ 117 351 рубль госпошлины по иску.

Вернуть Акционерному обществу «АРТИГ» с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области 80 000 рублей, внесенных в счет оплаты за проведение судебной экспертизы по делу по реквизитам, указанным в платежном поручении № 60 от 20.05.2019года.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья О. С. Андуганова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

Дата 30.09.2019 4:20:06Кому выдана Андуганова Олеся Сайрановна