Резолютивная часть решения от 28 мая 2019 г. по делу № А14-2968/2019Арбитражный суд Воронежской области (АС Воронежской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) г. Воронеж «28» мая 2019г. Дело № А14-2968/2019 Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Сидоровой О.И. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СтавГеоСтрой», г. Ставрополь Ставропольского края (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление - 77», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление - 77», г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СтавГеоСтрой», г. Ставрополь (ОГРН <***>, ИНН <***>) 174 000руб. неустойки, 6 220руб. расходов по уплате государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Воронежской области. Судья О.И. Сидорова Суд:АС Воронежской области (подробнее)Истцы:ООО "СтавГеоСтрой" (подробнее)Ответчики:ООО "СМУ-77" (подробнее)Судьи дела:Сидорова О.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
