Резолютивная часть решения от 29 июня 2021 г. по делу № А40-48240/2021Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 151_29137831 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ (в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ) Дело № А40-48240/21-151-340 г. Москва 29 июня 2021 года Арбитражный суд города Москвы в составе Судьи Вольской К.В. при ведении протокола секретарем судебного заседания Поддубным Е.О. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФГКУ РОСГРАНСТРОЙ (ОГРН: 1097746150292) к ООО «ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ-ЮГ» (ОГРН: 1022301221931) о взыскании неустойки в сумме 25 326 391, 79 руб., при участии от истца: Исакова Д.Д. по доверенности от 09.12.2020 от ответчика: Джеппарова Э.М. по доверенности от 31.12.2020 Взыскать с ООО «ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ-ЮГ» (ОГРН: 1022301221931) в пользу ФГКУ РОСГРАНСТРОЙ (ОГРН: 1097746150292) неустойку в размере 13 582 697 руб. 19 коп. В остальной части отказать. Взыскать с ООО «ТЕЛЕКОМ-МОНТАЖ-ЮГ» (ОГРН: 1022301221931) в доход федерального бюджета РФ госпошлину в размере 80 249 руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья К.В. Вольская Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:Федеральное Государственное казенное учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" (подробнее)Ответчики:ООО "Телеком-Монтаж-Юг" (подробнее)Судьи дела:Вольская К.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
