Резолютивная часть решения от 4 августа 2025 г. по делу № А78-6293/2024

Арбитражный суд Забайкальского края (АС Забайкальского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002, Выставочная, д. 6, Чита, Забайкальский край

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Резолютивная часть решения


Дело № А78-6293/2024
г. Чита
05 августа 2025 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:


Заявление общества с ограниченной ответственностью «Стройсити» о снижении размера неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройсити» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Забайкальского края» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) пени в размере 1 973 221,86 руб., штраф в размере 35 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 67 441 руб., всего – 2 075 662,86 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Возвратить государственному казенному учреждению «Управление капитального строительства Забайкальского края» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 299 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия.

Судья Т.А. Гурулёва



Суд:

АС Забайкальского края (подробнее)

Истцы:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (подробнее)
ЗАО ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (подробнее)

Ответчики:

ООО СтройСити (подробнее)

Судьи дела:

Гурулева Т.А. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ