Резолютивная часть решения от 20 февраля 2023 г. по делу № А39-10075/2022

Арбитражный суд Республики Мордовия (АС Республики Мордовия) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



22/2023-9568(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)



Дело № А39-10075/2022
город Саранск
20 февраля 2023 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Кшняйкина Ю.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия"

к обществу с ограниченной ответственностью "Анелия", о взыскании 10075097руб. 71коп. неустойки,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Транс - Север»,

при участии представителей:

от истца: ФИО2, по доверенности № 01/23 от 09.01.2023 г., от ответчика: ФИО3, по доверенности № 10 от 05.12.2022 г.,

от третьего лица: ФИО4, по доверенности № АО ТС /17 от 10.01.2022 г., руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:


исковые требования удовлетворить частично.


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Анелия" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 1993915руб. 54коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Анелия" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 14521руб.

Взыскать с Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 58854руб.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Ю.А. Кшняйкин

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 21.12.2021 4:50:48

Кому выдана Кшняйкин Юрий Анатольевич



Суд:

АС Республики Мордовия (подробнее)

Истцы:

Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Анелия" (подробнее)

Иные лица:

АО "ТРАНС-СЕВЕР" (подробнее)

Судьи дела:

Кшняйкин Ю.А. (судья) (подробнее)