Решение от 23 октября 2017 г. по делу № А33-12017/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е


23 октября 2017 года


Дело № А33-12017/2017

Красноярск


Резолютивная часть решения объявлена 17 октября 2017 года.

В полном объёме решение изготовлено 23 октября 2017года.


Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Петракевич Л.О., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сибирский Капитал-Красноярск» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск, дата регистрации - 12.03.2007)

к обществу с ограниченной ответственностью «Интерстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск, дата регистрации - 28.12.2011)

о взыскании задолженности по договорам подряда от 16.12.2013 № 10/16-13, от 09.04.2014 № 10/16-14 и от 24.10.2014 № 24/10-14 в общей сумме 4 688 586,72 руб., договорной неустойки в размере 4 102 836,26 руб.,

при участии:

от истца: ФИО1, по доверенности от 25.04.2017,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2,



установил:

общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Сибирский Капитал-Красноярск" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Интерстрой" (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договорам подряда от 16.12.2013 № 10/16-13, от 09.04.2014 № 10/16-14 и от 24.10.2014 № 24/10-14 в общей сумме 4 688 686,72 руб., договорной неустойки в размере 7 667 054,69 руб.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 27.06.2017 возбуждено производство по делу.

Ответчик, извещен надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания (определение суда от 27.06.2017 о принятии искового заявление к производству суда ответчиком не получено, почтовое отправление от 27.06.2017 возвращено в суд за истечением срока хранения), в судебное заседание не явился.

Информация о времени и месте проведения судебного заседания размещена на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации, в сети «Интернет» 13.09.2017.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие ответчика.

В судебном заседании 11.10.2017 в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 17.10.2017 (13 час. 30 мин.).

Представитель истца исковые требования поддержал, заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований, согласно которому просит суд взыскать с ответчика задолженность по договорам подряда от 16.12.2013 № 10/16-13, от 09.04.2014 № 10/16-14 и от 24.10.2014 № 24/10-14 в общей сумме 4 688 586,72 руб., договорную неустойку в размере 4 102 836,26 руб.

Ходатайство истца об уменьшении размера исковых требований принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В обоснование исковых требований представитель истца указал, что обществом «Строительная компания «Сибирский Капитал-Красноярск» по заданию общества «Интерстрой» на основании договоров подряда от 16.12.2013 № 10/16-13, от 09.04.2014 № 10/16-14 и от 24.10.2014 № 24/10-14 выполнены работы на сумму 12 718 294,14 руб. С учетом частичной оплаты стоимости выполненных работ, задолженность ответчика составляет 4 688 586,72 руб. За ненадлежащее исполнение обязательств по оплате работ с ответчика подлежит взысканию договорная неустойка в размере 4 102 836,26 руб.

Ответчик отзыв на исковое заявление по существу предъявленных к нему требований не представил.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

16.12.2013 между обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сибирский Капитал-Красноярск» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Интерстрой» (подрядчик) заключен договор подряда №10/16-13 (далее по тексту – договор №10/16-13), согласно пункту 1.1 которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами и средствами ремонтно-строительные работы в соответствии с п. 1.3. договора.

Указанные виды работ выполняются субподрядчиком по адресу: <...> (пункт 1.2 договора №10/16-13).

Согласно пункту 1.3 договора №10/16-13 объем и стоимость работ определяются сметной документацией (Приложение №1) к договору, являющейся его неотъемлемой частью. Работы выполняются в соответствии с утвержденным сторонами Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к договору), являющимся его неотъемлемой частью. Сметная документация и график выполнения работ должны быть согласованы и подписаны сторонами одновременно в день подписания договора. Дата согласования указанных документов является исходной датой для исчисления сроков, указанных в графике выполнения работ.

Согласно сметным расчетам №1, №2 и №3 к договору №10/16-13 общая стоимость работ составляет 237 679,48 руб.

01.04.2014 между подрядчиком и субподрядчиком заключено дополнительное соглашение №1 к договору №10/16-13, в соответствии с пунктом 1 которого субподрядчик на условиях договора обязуется в установленный соглашением срок выполнить ремонтно-строительные работы: 1-6 этажи сантехнические и электромонтажные на объекте: нежилое здание, расположенное по адресу: <...>, согласно сметным расчетам №10-16-13-1 и №10/16-13-2, а подрядчик обязуется принять работы и оплатить обусловленную соглашением цену. Общая стоимость работ по дополнительному соглашению определяется на основании сметных расчетов и составляет 44 480,22 руб.

28.08.2014 между подрядчиком и субподрядчиком заключено дополнительное соглашение №2 к договору №10/16-13, в соответствии с пунктом 1 которого субподрядчик на условиях договора обязуется в установленный соглашением срок выполнить ремонтно-строительные работы: 1-6 этажи сантехнические и электромонтажные на объекте: нежилое здание, расположенное по адресу: <...>, согласно сметному расчету №10-16-13-1, а подрядчик обязуется принять работы и оплатить обусловленную соглашением цену. Общая стоимость работ по дополнительному соглашению определяется на основании сметного расчета и составляет 6 962,55 руб.

Оплата по дополнительным соглашениям №1 и №2 производится на расчетный счет непосредственно после подписания сторонами актов сдачи-приемки работ (пункты 3 соответствующих соглашений к договору№10/16-13). Начальным сроком выполнения работ по дополнительным соглашениям №1 и №2 является момент подписания соглашения. Работы осуществляются субподрядчиком в течение 92 календарных дней с момента подписания соглашения (пункты 4 дополнительных соглашений №1 и №2 к договору №10/16-13).

09.04.2014 между обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сибирский Капитал-Красноярск» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Интерстрой» (подрядчик) заключен договор подряда №10/16-14 (далее по тексту – договор №10/16-14), в соответствии с пунктом 1.1 которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами и средствами ремонтно-строительные работы в соответствии с п. 1.3. договора.

Указанные виды работ выполняются субподрядчиком по адресу: <...> (пункт 1.2 договора №10/16-14).

Согласно пункту 1.3 договора №10/16-14 объем и стоимость работ определяются сметной документацией (Приложение №1) к договору, являющейся его неотъемлемой частью. Работы выполняются в соответствии с утвержденным сторонами Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к договору), являющимся его неотъемлемой частью. Сметная документация и график выполнения работ должны быть согласованы и подписаны сторонами одновременно в день подписания договора. Дата согласования указанных документов является исходной датой для исчисления сроков, указанных в графике выполнения работ.

Согласно сметным расчетам №1 и №2 к договору №10/16-14 общая стоимость работ составляет 160 120,65 руб.

01.08.2014 между подрядчиком и субподрядчиком заключено дополнительное соглашение №1 к договору №10/16-14, в соответствии с пунктом 1 которого субподрядчик на условиях договора обязуется в установленный соглашением срок выполнить ремонтно-строительные работы: 1-6 этажи сантехнические и электромонтажные на объекте: нежилое здание, расположенное по адресу: <...>, согласно сметным расчетам №10/16-14-1, №10/16-14-2 и №10/16-14-3, а подрядчик обязуется принять работы и оплатить обусловленную соглашением цену. Общая стоимость работ по дополнительному соглашению определяется на основании сметных расчетов и составляет 250 076,28 руб.

21.08.2014 между подрядчиком и субподрядчиком заключено дополнительное соглашение №2 к договору №10/16-14, в соответствии с пунктом 1 которого стороны согласовали, что дополнительно к условиям договора субподрядчик обязуется выполнить на объекте: <...>, Перспектива, ремонтно-строительные электромонтажные работы с давальческим материалом в нежилом здании, указанные в локальных сметных расчетах №1 и №2 к соглашению, а подрядчик обязуется принять работы и оплатить обусловленную соглашением цену. Общая стоимость работ по дополнительному соглашению определяется на основании сметных расчетов и составляет 6 778 891,11 руб.

Начальным сроком выполнения работ по дополнительному соглашению №1 является момент подписания соглашения. Работы осуществляются субподрядчиком в течение 92 календарных дней с момента подписания соглашения (пункт 3 дополнительного соглашения №1, №2 к договору №10/16-14).

12.09.2014 между подрядчиком и субподрядчиком заключено дополнительное соглашение №3 к договору №10/16-14, в соответствии с пунктом 1 которого стороны согласовали, что дополнительно к условиям договора субподрядчик обязуется выполнить на объекте: <...>, Перспектива, ремонтно-строительные электромонтажные работы с давальческим материалом в нежилом здании, указанные в локальных сметных расчетах №1 и №2 к соглашению, а подрядчик обязуется принять работы и оплатить обусловленную соглашением цену. Общая стоимость работ по дополнительному соглашению определяется на основании сметных расчетов и составляет 28 151,04 руб.

25.09.2014 между подрядчиком и субподрядчиком заключено дополнительное соглашение №4 к договору №10/16-14, в соответствии с пунктом 1 которого стороны согласовали, что дополнительно к условиям договора субподрядчик обязуется выполнить на объекте: <...>, Перспектива, ремонтно-строительные электромонтажные работы с давальческим материалом в нежилом здании, указанные в локальных сметных расчетах №1,№2, №3, №4, №5 к соглашению, а подрядчик обязуется принять работы и оплатить обусловленную соглашением цену. Общая стоимость работ по дополнительному соглашению определяется на основании сметных расчетов и составляет 1 654 981,16 руб.

20.02.2015 между подрядчиком и субподрядчиком заключено дополнительное соглашение №5 к договору №10/16-14, в соответствии с пунктом 1 которого стороны согласовали, что дополнительно к условиям договора субподрядчик обязуется выполнить на объекте: <...>, Перспектива, ремонтно-строительные электромонтажные работы с давальческим материалом в нежилом здании, указанные в локальных сметных расчетах №1 и №2 к соглашению, а подрядчик обязуется принять работы и оплатить обусловленную соглашением цену. Общая стоимость работ по дополнительному соглашению определяется на основании сметных расчетов и составляет 111 405,36 руб.

30.04.2015 между подрядчиком и субподрядчиком заключено дополнительное соглашение №6 к договору №10/16-14, в соответствии с пунктом 1 которого стороны согласовали, что дополнительно к условиям договора субподрядчик обязуется выполнить на объекте: <...>, Перспектива, ремонтно-строительные электромонтажные работы с давальческим материалом в нежилом здании, указанные в локальном сметном расчете №1 к соглашению, а подрядчик обязуется принять работы и оплатить обусловленную соглашением цену. Общая стоимость работ по дополнительному соглашению определяется на основании сметных расчетов и составляет 232 332,81 руб.

06.05.2015 между подрядчиком и субподрядчиком заключено дополнительное соглашение №7 к договору №10/16-14, в соответствии с пунктом 1 которого стороны согласовали, что дополнительно к условиям договора субподрядчик обязуется выполнить на объекте: <...>, Перспектива, ремонтно-строительные электромонтажные работы с давальческим материалом в нежилом здании, указанные в локальном сметном расчете №1 к соглашению, а подрядчик обязуется принять работы и оплатить обусловленную соглашением цену. Общая стоимость работ по дополнительному соглашению определяется на основании сметных расчетов и составляет 107 444,97 руб.

16.05.2015 между подрядчиком и субподрядчиком заключено дополнительное соглашение №8 к договору №10/16-14, в соответствии с пунктом 1 которого стороны согласовали, что дополнительно к условиям договора субподрядчик обязуется выполнить на объекте: <...>, Перспектива, ремонтно-строительные электромонтажные работы с давальческим материалом в нежилом здании, указанные в локальных сметных расчетах №1 и №2 к соглашению, а подрядчик обязуется принять работы и оплатить обусловленную соглашением цену. Общая стоимость работ по дополнительному соглашению определяется на основании сметных расчетов и составляет 184 720,20 руб.

Оплата по дополнительным соглашениям №№1 - 8 производится на расчетный счет непосредственно после подписания сторонами актов сдачи-приемки работ (пункты 3 дополнительных соглашений к договору№10/16-14).

24.10.2014 между обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сибирский Капитал-Красноярск» (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Интерстрой» (подрядчик) заключен договор подряда №24/10-14 (далее по тексту – договор №24/10-14), в соответствии с пунктом 1.1 которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами и средствами ремонтно-строительные работы в нежилом здании по прокладке структурированных сетей в соответствии с пунктом 1.3 договора.

Указанные виды работ выполняются субподрядчиком по адресу: <...> (пункт 1.2 договора №24/10-14).

Согласно пункту 1.3 договора №24/10-14 объем и стоимость работ определяются сметной документацией (Приложение №1) к договору, являющейся его неотъемлемой частью. Работы выполняются в соответствии с утвержденным сторонами Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к договору), являющимся его неотъемлемой частью. Сметная документация и график выполнения работ должны быть согласованы и подписаны сторонами одновременно в день подписания договора. Дата согласования указанных документов является исходной датой для исчисления сроков, указанных в графике выполнения работ.

Согласно сметному расчету №1 к договору №24/10-14 общая стоимость работ составляет 2 264 653,20 руб.

15.01.2015 между подрядчиком и субподрядчиком заключено дополнительное соглашение №7 к договору №10/16-14, в соответствии с пунктом 1 которого стороны согласовали, что дополнительно к условиям договора субподрядчик обязуется выполнить на объекте: <...>, ремонтно-строительные электромонтажные работы с давальческим материалом в нежилом здании по Временному вводно-распределительному устройству, указанные в локальном сметном расчете №1 к соглашению, а подрядчик обязуется принять работы и оплатить обусловленную соглашением цену. Общая стоимость работ по дополнительному соглашению определяется на основании сметных расчетов и составляет 31 195,30 руб.

17.01.2015 между подрядчиком и субподрядчиком заключено дополнительное соглашение №7 к договору №10/16-14, в соответствии с пунктом 1 которого стороны согласовали, что дополнительно к условиям договора субподрядчик обязуется выполнить на объекте: <...>, ремонтно-строительные электромонтажные работы с давальческим материалом в нежилом здании по Временному вводно-распределительному устройству, указанные в локальном сметном расчете №1 к соглашению, а подрядчик обязуется принять работы и оплатить обусловленную соглашением цену. Общая стоимость работ по дополнительному соглашению определяется на основании сметных расчетов и составляет 2 716 732,45 руб.

Оплата по дополнительным соглашениям №1 и №2 к договору №24/10-14 производится на расчетный счет непосредственно после подписания сторонами актов сдачи-приемки работ (пункты 3 дополнительных соглашений к договору №24/10-14).

Согласно пункту 1.3 договора №10/16-13 объем и стоимость работ определяются сметной документацией (Приложение №1) к договору, являющейся его неотъемлемой частью. Работы выполняются в соответствии с утвержденным сторонами Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к договору), являющимся его неотъемлемой частью. Сметная документация и график выполнения работ должны быть согласованы и подписаны сторонами одновременно в день подписания договора. Дата согласования указанных документов является исходной датой для исчисления сроков, указанных в графике выполнения работ.

В соответствии с пунктами 2.2 договоров №10/16-13, №10/16-14 и №24/10-14 подрядчик в течение 10 банковских дней с момента подписания соответствующего договора перечисляет субподрядчику авансовый платеж в в размере 50% от стоимости работ и материалов, указанной в сметной документации (Приложение № 1 к соответствующему договору). Субподрядчик выставляет подрядчику авансовый счет-фактуру в течении 5 рабочих дней с момента получения авансового платежа.

Согласно пунктам 2.3 договоров №10/16-13, №10/16-14 и №24/10-14 расчет за выполненные работы в целом по соответствующему договору, либо по завершенному этапу ремонтно-строительных работ, в соответствии с графикам производится подрядчиком с учетом выплаченного аванса в течение 10 банковских дней на основании следующих документов:

- Акта приемки выполненных работ формы КС-2,

- Справки о стоимости выполненных работ формы КС-3,

- Счета-фактуры на выполненные работы.

Пунктом 2.6 договора №10/16-13 предусмотрено, что подрядчик перечисляет субподрядчику оплату за выполненные работы за вычетом стоимости услуг Подрядчика - 1% от стоимости выполненных работ. Основанием для вычета является подписанный сторонами Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Подрядчик перечисляет субподрядчику оплату за выполненные работы за вычетом стоимости услуг Подрядчика - 3% от стоимости выполненных работ. Основанием для вычета является подписанный сторонами Акт сдачи-приемки оказанных услуг (пункт 2.6 договора №10/16-14).

Подрядчик перечисляет субподрядчику оплату за выполненные работы за вычетом стоимости услуг Подрядчика - 2% от стоимости выполненных работ. Основанием для вычета является подписанный сторонами Акт сдачи-приемки оказанных услуг (пункт 2.6 договора №24/10-14).

Пунктами 3.2 договоров №10/16-13, №10/16-14 и №24/10-14 установлено, что срок начала и окончания выполнения работ по соответствующему договору определен сторонами в Графике выполнения работ Приложение № 2 к соответствующему к договору).

Параграфами 5 договоров №10/16-13, №10/16-14 и №24/10-14 сторонами согласован порядок сдачи-приемки работ по договорам.

В соответствии с пунктами 7.1 договоров №10/16-13, №10/16-14 и №24/10-14 за нарушение подрядчиком договорных обязательств субподрядчик имеет право взыскать: за необоснованную приостановку работ, задержку начала приемки выполненных работ или просрочку оплаты за выполненные работы - пеню в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки.

Во исполнение условий договора №10/16-13 и дополнительных соглашений к нему субподрядчиком для подрядчика выполнены работы на сумму 229 182,74 руб., о чем сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 №1.1 от 22.01.2014, №1.2 от 22.01.2014, №2.1 от 22.02.2014, №2.2 от 22.02.2014, №2.3 от 22.02.2014, №3.1 от 10.04.2014, №3.2 от 10.04.2014 и №1 от 29.08.2014, соответствующие справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3.

Стоимость услуг подрядчика за весь период выполнения работ (в соответствии с пунктом 2.6 договора №10/16-13) составила 2 361,44 руб., о чем сторонами подписаны акты №55 от 29.08.2014, №5 от 22.01.2014, №6 от 22.02.2014 и №29 от 10.04.2014, ответчиком истцу выставлены соответствующие счета-фактуры.

Платежными поручениями от 07.02.2014, от 04.03.2014 и от 07.04.2014 подрядчик оплатил 175 962,58 руб. стоимости работ по договору №10/16-13 и дополнительным соглашениям к нему.

Таким образом, задолженность подрядчика перед субподрядчиком по договору №10/16-13 составляет 50 858,72 руб. (229 182.74 руб. стоимости выполненных работ – 2 361,44 руб. стоимости услуг подрядчика (в соответствии с пунктом 2.6 договора №10/16-13) – 175 962,58 руб. оплаты работ).

Во исполнение условий договора №10/16-14 и дополнительных соглашений к нему субподрядчиком для подрядчика выполнены работы на сумму 7 518 138,49 руб., о чем сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 №1 от 30.04.2014, №2 от 30.04.2014, №2.1 от 11.08.2014, №2.2 от 11.08.2014, №1 от 29.08.2014, №1 от 14.11.2014, №2 от 03.02.2015, №3 от 03.02.2015, №1 от 30.10.2015, №1-ДС4 от 05.05.2015, №2-ДС4 от 05.05.2015, №1 от 28.02.2015, №4-ДС4 от 30.06.2015, №5-ДС4 от 30.04.2015,1-ДС5 от 12.05.2015, №1-ДС6 от 18.06.2015, №1-ДС7 от 18.06.2015, №1-ДС8 от 30.06.2015 и №2-ДС8 от 30.06.2015, соответствующие справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3.

Стоимость услуг подрядчика за весь период выполнения работ (в соответствии с пунктом 2.6 договора №10/16-14) составила 151 963,95 руб., о чем сторонами подписаны акты №30 от 30.04.2014, №56 от 11.08.2014, №54 от 29.08.2014, №82 от 30.10.2014, №83 от 14.11.2014, №12 от 03.02.2015, №13 от 03.02.2015, №59 от 28.02.2014,№61 от 05.05.2015,№63 от 12.05.2015,№107 от 18.06.2015,№108 от 18.06.2015, №109 от 30.06.2015, №110 от 30.06.2015,№111 от 30.06.2015 и №112 от 30.06.2015 ответчиком истцу выставлены соответствующие счета-фактуры.

Платежными поручениями от 03.07.2014, от 25.07.2014, от 20.10.2014, от 23.12.2014, от 24.12.2014, от 22.01.2015, от 27.03.2015, от 15.04.2015 подрядчик оплатил 2 800 000 руб. стоимости работ по договору №10/16-14 и дополнительным соглашениям к нему.

Таким образом, задолженность подрядчика перед субподрядчиком по договору №10/16-14 составляет 4 566 174,53 руб. (7 518 138,49 руб. стоимости выполненных работ – 151 963,96 руб. стоимости услуг подрядчика (в соответствии с пунктом 2.6 договора №10/16-14) – 2 800 000 руб. оплаты работ).

Во исполнение условий договора №24/10-14 и дополнительных соглашений к нему субподрядчиком для подрядчика выполнены работы на сумму 4 970 972,91 руб., о чем сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 №1 от 05.05,2015, №1 от 16.02.2015 и №ДС2-1 от 08.06.2015, соответствующие справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3.

Стоимость услуг подрядчика за весь период выполнения работ (в соответствии с пунктом 2.6 договора №24/10-14) составила 99 419,45 руб., о чем сторонами подписаны акты №58 от 16.02.2015, №60 от 05.05.2015 и №106 от 08.06.2015, ответчиком истцу выставлены соответствующие счета-фактуры.

Платежными поручениями от 20.05.2015, от 16.06.2015, от 15.07.2015, от 19.08.2015. от 30.09.2015, от 12.11.2015, от 27.11.2015, от 24.12.2015, от 11.02.2016 подрядчик оплатил 4 800 000 руб. стоимости работ по договору №10/16-14 и дополнительным соглашениям к нему.

Таким образом, задолженность подрядчика перед субподрядчиком по договору №24/1014 составляет 71 553,46 руб. (4 970 972,91 руб. стоимости выполненных работ – 99 419,45 руб. стоимости услуг подрядчика (в соответствии с пунктом 2.6 договора №24/10-14) – 4 800 000 руб. оплаты работ).

Претензией от 27.02.2017, направленной ответчику посредством почтовой связи 28.02.2017, истец подрядчик предложил заказчику в срок до 10.03.2017 в добровольном порядке оплатить задолженность за выполненные на основании договоров № 10/16-13, № 10/16-14 и № 24/10-14 работы в размере 4 688 686,72 руб., а также договорную неустойку в размере 7 272 787,70 руб.

Названная претензия оставлена ответчиком без ответа, что послужило основанием для обращения 31.05.2017 истца в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации, о взыскании задолженности по договорам подряда от 16.12.2013 № 10/16-13, от 09.04.2014 № 10/16-14 и от 24.10.2014 № 24/10-14 в общей сумме 4 688 586,72 руб., договорной неустойки в размере 4 102 836,26 руб.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы истца, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно пункту 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданское законодательство в Российской Федерации основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему (статьи 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Как следует из материалов дела, между сторонами заключены договоры от 16.12.2013 № 10/16-13, от 09.04.2014 № 10/16-14 и от 24.10.2014 № 24/10-14, которые, исходя из их содержания, относятся к договорам подряда (глава 37 части II Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии с пунктом 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Факт выполнения истцом работ по договорам от 16.12.2013 № 10/16-13, от 09.04.2014 № 10/16-14 и от 24.10.2014 № 24/10-14 на общую сумму 12 718 294,15 рублей подтверждается подписанным сторонами актами по форме КС-2, соответствующими справками о стоимости выполненных работ и затрат.

Ответчик частично оплатил стоимость работ по спорным договорам на сумму 7 775 962,58 руб., что подтверждается представленной в материалы дела выпиской операций по лицевому счету истца №40702810831000096493 в разрезе контрагента ИНН <***> (ООО «Интерстрой») за период с 01.12.2013 по 13.02.2017.

В соответствии с пунктами 2.6 заключенных между сторонами договоров подрядчик перечисляет субподрядчику оплату за выполненные работы за вычетом стоимости услуг подрядчика - 1% от стоимости выполненных работ (договор №16/10-13), 3% от стоимости выполненных работ (договор №10/16-14), 2% от стоимости выполненных работ (договор №24/10-14). Основанием для вычета является подписанный сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Стоимость услуг подрядчика за весь период выполнения работ по договорам №10/16-13, №10/16-14 и №24/10-14 составила 253 744,84 руб., о чем сторонами подписаны акты, ответчиком истцу выставлены соответствующие счета-фактуры.

Следовательно, сумма задолженности ответчика перед истцом составляет 4 688 586,72 руб. (12 718 294,14 руб. - 7 775 962,58 руб. - 253 744,84 руб.).

Доказательств оплаты указанной суммы задолженности ответчик в материалы дела не представил.

В силу положений пунктов 1, 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Пунктом 1 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность ответчика направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.

В силу пункта 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик отзыв на иск в материалы дела не представил, требования не оспорил.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что требование о взыскании с ответчика 4 688 586,72 руб. основного долга по договорам №10/16-13, №10/16-14 и №24/10-14 подлежит удовлетворению в полном объеме.

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 412 Гражданского кодекса Российской Федерации юридические лица свободны в заключении договора.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктами 7.1 договоров №10/16-13, №10/16-14 и №24/10-14 за нарушение подрядчиком договорных обязательств - просрочку оплаты за выполненные работы субподрядчик имеет право взыскать пеню в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки.

Как следует из материалов дела, истцом предъявлена ко взысканию с ответчика договорная неустойка в размере 4 102 836,26 рублей, в том числе:

- 57 216,06 руб. неустойки, начисленной на сумму задолженности по договору №10/16-13 в размере 50 858,72 руб. за период с 13.09.2014 по 12.10.2017;

- 3 607 274,30 руб. неустойки, начисленной на сумму задолженности по договору №10/16-14 в размере 4 566 174,53 руб. за период с 14.08.2015 по 12.10.2017;

- 438 345,90 руб. неустойки, начисленной на сумму задолженности по договору №24/10-14 в размере за период с 24.06.2015 по 12.10.2017, в том числе:

64 502,62 руб. неустойки, начисленной исходя из суммы задолженности в размере 3 071 553,46 руб., за период с 24.06.2015 по 14.07.2015;

97 004,37 руб. неустойки, начисленной исходя из суммы задолженности в размере 2 771 553,46 руб., за период с 15.07.2015 по 18.08.2015;

103 805,25 руб. неустойки, начисленной исходя из суммы задолженности в размере 2 471 553,46 руб., за период с 19.08.2015 по 29.09.2015;

76 176,80 руб. неустойки, начисленной исходя из суммы задолженности в размере 1 771 553,46 руб., за период 30.09.2015 про 11.11.2015;

19 073,30 руб. неустойки, начисленной исходя из суммы задолженности в размере 1 271 553,46 руб., за период с 12.11.2015 по 26.11.2015;

20 831,94 руб. неустойки, начисленной исходя из суммы задолженности в размере 771 553,46 руб., за период с 27.11.2015 по 23.12.2015;

13 306,12 руб. неустойки, начисленной исходя из суммы задолженности в размере 271 553,46., за период с 24.12.2015 по 10.02.2016;

43 645,50 руб. неустойки, начисленной исходя из суммы задолженности в размере 71 553,46 руб., за период с 11.02.2016 по 12.10.2017;

Расчет суммы неустойки проверен судом, расчет произведен истцом верно. Контррасчет неустойки ответчиком не представлен.

Ответчиком ходатайство о снижении неустойки суду не заявлено, доказательств ее несоразмерности не представлено, в связи с чем, суд пришел к выводу о том, что требования истца о взыскании с ответчика 4 102 836,26 рублей неустойки заявлены обоснованно.

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Государственная пошлина за рассмотрение арбитражным судом настоящего заявления составляет 66 957 рублей и в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отнесению на ответчика.

Платежным поручением № 34 от 27.04.2017 истец уплатил 84 779 рублей государственной пошлины.

Принимая во внимание изложенное, по итогам рассмотрения дела по существу с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 66 957 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины, 17 822 руб. государственной пошлины подлежит возврату истцу на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края



РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества ограниченной ответственностью «Интерстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск, дата регистрации - 28.12.2011) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сибирский Капитал-Красноярск» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск, дата регистрации - 12.03.2007) 4 688 586,72 руб. задолженности по договорам подряда от 16.12.2013 № 10/16-13, от 09.04.2014 № 10/16-14 и от 24.10.2014 № 24/10-14, 4 102 836,26 руб. договорной неустойки, 66 957 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сибирский Капитал-Красноярск» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск, дата регистрации - 12.03.2007) из доходов федерального бюджета 17 822 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению №34 от 27.04.2017.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.




Судья

Л.О. Петракевич