Резолютивная часть решения от 3 декабря 2020 г. по делу № А59-2663/2020

7_1051435

Арбитражный суд Сахалинской области

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024,

www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-2663/2020
г. Южно-Сахалинск
03 декабря 2020 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи

Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Специализированное управление технологического транспорта» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью Строительно-коммерческая фирма «Горстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании задолженности по договору № 01/05/2016 на оказание услуг по предоставлению автотранспортных средств специального строительно-монтажного назначения от 01.05.2016 в размере 208 321 746 рублей 30 копеек, пени за период с 16.02.2018 по 06.05.2020 в размере 144 608 742 рубля 87 копеек, пени за период с 07.05.2020 в размере, определяемом из расчета 0,1 % за каждый день просрочки от суммы основного долга по день его фактического погашения,

При участи: от истца – конкурсный управляющий ФИО2 (онлайн-заседание), от ответчика – представителя ФИО3 по доверенности от 22.09.2020,

Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительно- коммерческая фирма «Горстрой» (ОГРН 1156501007607, ИНН 6501277702) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированное управление технологического транспорта» (ОГРН 1156501008311, ИНН 6501278449) 208 321 746 рублей 30 копеек основного долга, 60 000 000 рублей неустойки, а всего 268 321 746 рублей 30 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительно- коммерческая фирма «Горстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированное управление технологического транспорта» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку, начисленную на сумму основного долга в размере 208 321 746 рублей 30 копеек за период с 07.05.2020 по день фактической оплаты основного долга из расчета 0,1% за каждый день просрочки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительно- коммерческая фирма «Горстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 200 000 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья П.Б. Мисилевич

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.07.2020 2:24:26

Кому выдана Мисилевич Полина Борисовна