Резолютивная часть решения от 22 августа 2023 г. по делу № А40-28119/2023

900108936_36713540


АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-28119/23-5-223
г. Москва
22 августа 2023 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Киселевой Е.Н., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ворониной И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истец: Публично-правовая компания "Военно-строительная компания" (119160, город Москва, Знаменка улица, дом 19, корпус 4, кабинет 402, ОГРН: 1207700151427, дата присвоения ОГРН: 09.04.2020, ИНН: 9704016606)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Строительные ресурсы" (454045, Челябинская область, Челябинск город, Корабельная улица, дом 15, помещение 5, ОГРН: 1157451000464, дата присвоения ОГРН: 21.01.2015, ИНН: 7451384634)

о взыскании неустойки в размере 877 904 руб. 96 коп. за период с 16.02.2022г. по 16.12.2022г., неустойки с 17.12.2022г. по день фактического исполнения обязательств (подписание итогового акта) по формуле: (цена Договора - стоимость фактически выполненных работ) х количество дней просрочки х 1/300 х установленный размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты неустойки, штрафа в размере 100 000 руб. 00 коп.

при участии: согласно протоколу;

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительные ресурсы" ОГРН: 1157451000464, ИНН: 7451384634) в пользу Публично-правовой компании "Военно-строительная компания" (ОГРН: 1207700151427, ИНН: 9704016606) штраф 100 000 (сто тысяч) руб. 00 коп., а также 2 301 (две тысячи триста один) руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья: Е.Н. Киселева