СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 6 сентября 2023 г. по делу № А07-15733/2023

Арбитражный суд Республики Башкортостан (АС Республики Башкортостан) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1 2111496_6712443

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-15733/23
г. Уфа
06 сентября 2023 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шамсутдинова Э. Р., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Якуповой О.А., рассмотрев дело по иску

акционерного общества "Стерлитамакский нефтехимический завод" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Башремстроймаш" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки по договору подряда № СН-12/2022-1723 от 27.9.2022г. в размере 189 000 руб., штрафа в размере 87 500 руб.

Руководствуясь ст.ст. 110,167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Башремстроймаш" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества "Стерлитамакский нефтехимический завод" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору подряда № СН-12/2022-1723 от 27.09.2022г. в размере 189 000 руб., штраф в размере 87 500 руб., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 8 530 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной

инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Э.Р. Шамсутдинов