Резолютивная часть решения от 26 марта 2025 г. по делу № А73-691/2023

Арбитражный суд Хабаровского края (АС Хабаровского края) - Гражданское
Суть спора: Законодательство о земле- Гражданские споры



Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

резолютивная часть

дело № А73-691/2023
г. Хабаровск
27 марта 2025 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Т.И. Тереховой, при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.И. Созыгашевой,

рассмотрел в заседании суда дело по иску Администрации города Хабаровска (ОГРН <***>, ИНН <***>; 680000, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «РЕЗУЛЬТАТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>, 680054, <...>, помещ. 9)

о взыскании 5 029 247 руб. 00 коп.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


Производство по делу в части требований по взысканию неустойки по 2.2.1 договора прекратить.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «РЕЗУЛЬТАТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Администрации города Хабаровска (ОГРН <***>, ИНН <***>) в счет неустойки - 1 004 836 руб. 97 коп.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «РЕЗУЛЬТАТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 9 620 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья Т.И. Терехова



Суд:

АС Хабаровского края (подробнее)

Истцы:

Администрация города Хабаровска (подробнее)

Ответчики:

ООО "СЗ Результат Девелопмент" (подробнее)

Судьи дела:

Терехова Т.И. (судья) (подробнее)