Решение от 13 августа 2024 г. по делу № А56-46579/2024

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-46579/2024
13 августа 2024 года
г.Санкт-Петербург


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Парнюк Н.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

Истец: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (191144, <...> литер а, помещ. 2-н, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 17.12.2002, ИНН: <***>)

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Ока" (192071, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 15.12.2002, ИНН: <***>)

о взыскании пени,

установил:

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее – Комитет) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Ока» (далее – Общество) о взыскании 18 400 пени.

Определением суда от 30.05.2024 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Стороны извещены о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства в соответствии со статьей 123 и частью 2 статьи 228 АПК РФ.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии с частью 5 статьи 228 АПК РФ по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Решением суда от 22.07.2024, изготовленным в виде резолютивной части, иск удовлетворен.

ООО «Ока» обратилось с ходатайством о составлении мотивированного судебного акта.

Согласно части 2 статьи 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства, арбитражный суд установил следующее.

Комитет (арендодатель) и Общество (арендатор) 12.11.2021 заключили договор № 06/ЗКС-10875 аренды (далее - Договор) земельного участка площадью 4 639 кв.м, кадастровый номер 78:37:1711901:2291, по адресу: Санкт-Петербург, <...> участок 40 (далее - Участок), предоставляемого для осуществления инвестиционного проекта по строительству служебных гаражей.

В соответствии с п. 6.2.13 Договора Ответчик обязан до 11.04.2023, но не позднее даты выдачи разрешения на строительство заключить договор страхования гражданско-правовой ответственности за причинение третьим лицам вреда, возникающего при осуществлении инвестиционного проекта (далее - договор страхования), на сумму не менее 10000 МРОТ в течение срока осуществления строительных и иных работ, необходимых для ввода результата инвестирования в эксплуатацию; представить арендодателю копию договора страхования и оригинал (для сверки) или нотариально заверенную копию договора страхования, а также платежные поручения (квитанции) об оплате страховой премии по договору страхования (первого ее взноса) с подлинной отметкой банка, приложив копии указанных платежных поручений (квитанций).

Разрешение на строительство выдано 18.01.2023. Договор страхования заключен Ответчиком 18.04.2023, представлен в Комитет 25.04.2023 (вх. КИО № 05-15-41633/23-0-0).

В связи с нарушением условий Договора (п. 6.2.13) Ответчик обязан выплатить пени в размере двух установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, применяемых для исчисления платежей по гражданско-правовым обязательствам, на момент нарушения обязательства за каждый день просрочки (п. 8.4 Договора).

Задолженность за нарушение сроков заключения (18.01.2023-18.04.2023) и представления (18.01.2023-25.04.2023) договора страхования: 2*100*91 дн. + 2* 100*98 дн. составляет 37 800 руб. Задолженность за нарушение п. 6.2.13 в размере 19 400 руб. оплачена Ответчиком.

Согласно расчету Комитета сумма пени за нарушение пункта 6.2.13 Договора с учетом частичной оплаты составляет 18 400 руб.

Комитет направил в адрес Ответчика претензию от 25.05.2023 № ПР-20038/23-0-0 требованием об уплате пени.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Какие-либо возражения в суд от Общества не поступили.

Поскольку материалами дела подтверждается нарушение Обществом пункта 6.2.13 Договора, расчет пени проверен судом и является правильным, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Государственная пошлина подлежит взысканию с Общества на основании статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ока" в пользу Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 18 400 руб. пени.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ока" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2000 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.


Судья Парнюк Н.В.