СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 октября 2017 г. по делу № А17-4152/2017

Арбитражный суд Ивановской области (АС Ивановской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

19/2017-49777(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А17-4152/2017
12 октября 2017 года
г. Иваново

Резолютивная часть решения объявлена 10 октября 2017 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Торговой Татьяны Евгеньевны,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, ФИО2 дело, возбужденное по иску

АО «Стройиндустрия-Холдинг» к ООО «Пром-Инвест»

о взыскании неосновательного обогащения в сумме 8.632.322 рублей,

процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 534.150,27

рублей и договорной неустойки в сумме380.944,56 рублей

руководствуясь статьями 110, 167-170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования истца удовлетворить частично.

2. Взыскать с ООО «Пром-Инвест» (юридический адрес: 302030, г.Орел,

ул.Советская, дом 25, корпус А3, оф.157, ОГРН <***>, дата

регистрации 19.03.2013) в пользу АО «СТРОЙИНДУСТРИЯ-ХОЛДИНГ» (юридический адрес: 153015, г.Иваново, Ивановской области,

ул.Станкостроителей, д.45И, ОГРН <***>, дата регистрации

29.05.2002): - 8632322 рубля неосновательного обогащения,

-380944,56 рублей договорной неустойки за просрочку выполнения работ, -336542,31 рублей процентов за пользование чужими денежными

средствами.

3. Взыскать с ООО «Пром-Инвест» в доход федерального бюджета 69749,04 рублей расходов по госпошлине.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257,

259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского

округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного

срока подачи апелляционной жалобы. Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области

Судья: Т.Е.ТОРГОВА