СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 20 сентября 2023 г. по делу № А40-72683/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

900109550_36992472

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-72683/23-134-392
г. Москва
20 сентября 2023 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Титовой Е.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению:

истец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 14» (117556, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2003, ИНН: <***>)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АСД - ГРУПП» (300045, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТУЛА ГОРОД, МОРОЗОВА <...> ПОМ.108, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 10.11.2011, ИНН: <***>)

о взыскании неустойки по договору субподряда от 22.01.2020 № 1920187376722554164000000/5/ГВСУ-7/20 в размере 7 106 360, 13 руб.

по встречному иску ООО «АСД - Групп» к ФГУП «ГВСУ № 14» о взыскании задолженности в размере 3 656 956, 44 руб., неустойки в размере 182 847,82 руб., с учетом уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ;

при участии в судебном заседании:

от истца по первоначальному иску: ФИО2, (паспорт, доверенность № 182/23- ДАПР от 20 июля 2023 года, диплом);

от ответчика по первоначальному иску: ФИО3, (удостоверение адвоката, доверенность № б/н от 12 января 2023 года);

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АСД - Групп» (ИНН:

<***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия

«Главное военно-строительное управление № 14» (ИНН: <***>) неустойку в

размере 2 478 222 руб. 09 коп.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АСД - Групп» (ИНН: 7105514052) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 20 486 руб.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 14» (ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 38 046 руб.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 14» (ИНН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «АСД - Групп» (ИНН: <***>) задолженность в размере 3 656 956 руб. 44 коп., неустойку в размере 182 847 руб. 82 коп., судебные расходы на представителя в размере 5 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 41 285 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 14» (ИНН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 14 руб.

Произвести зачет встречных требований.

С учетом зачета, Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 14» (ИНН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «АСД - Групп» (ИНН: <***>) 1 361 582 руб. 17 коп., судебные расходы на представителя в размере 5 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 41 285 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья: Е.В. Титова