Решение от 21 февраля 2024 г. по делу № А64-6165/2023

Арбитражный суд Тамбовской области (АС Тамбовской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки



1010/2024-330772(2)


Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
(резолютивная часть)

г. Тамбов

«21» февраля 2024г. Дело № А64-6165/2023

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Хорошун Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания без использования средств аудиозаписи помощником судьи Уколовой Л.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании требование о взыскании неустойки за период с 26.01.2024 по день фактического поступления денежных средств на счет МКУ «Инвестиционно-строительный центр г.Тамбова «Инвестор» в оплату требования по независимой гарантии по делу № А64-6165/2023

по иску МКУ «Инвестиционно-строительный центр г.Тамбова «Инвестор», Тамбовская область, г.Тамбов (ОГРН: 1026801162607, ИНН: 6831016829)

к АО Коммерческий банк «Модульбанк», Костромская область, г.Кострома (ОГРН: 1022200525841, ИНН: 2204000595)

третье лицо: ИП Еркеев Хадит Хусаенович (ОГРНИП: 322665800073262, ИНН: 667800092657)

о взыскании 4 495 258,47 руб. при участии в судебном заседании: от истца: не явился, извещен надлежащим образом, от ответчика: не явился, извещён надлежащим образом, от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом,

Руководствуясь статьями 167-170, ст.178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, -

РЕШИЛ:


Взыскать с АО Коммерческий банк «Модульбанк», Костромская область, г.Кострома (ОГРН: 1022200525841, ИНН: 2204000595) в пользу МКУ «Инвестиционностроительный центр г.Тамбова «Инвестор», Тамбовская область, г.Тамбов (ОГРН: 1026801162607, ИНН: 6831016829) неустойку за период с 26.01.2024 по день фактического поступления денежных средств на счет МКУ «Инвестиционно-строительный центр г.Тамбова «Инвестор» в оплату требования по независимой гарантии.

Дополнительное решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения в мотивированном виде, а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Тамбовской области.

Судья Е.А. Хорошун

21 февраля 2024 года



Суд:

АС Тамбовской области (подробнее)

Истцы:

МКУ "Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова "Инвестор" (МКУ "ИСЦ") (подробнее)

Ответчики:

АО КБ "Модульбанк" (подробнее)

Судьи дела:

Хорошун Е.А. (судья) (подробнее)