Резолютивная часть решения от 24 января 2024 г. по делу № А41-19009/2023

39_15119090

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-19009/23
24 января 2024 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Д.А. Михайловым, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

ООО "ИнвестПроект" (614087, Пермский край, Пермь город, ФИО1 <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к Унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Иркутской области" (664022, Иркутская область, Иркутск город, Красных Мадьяр <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>), третьи лица: ООО "Технический заказчик Фонда развития территорий", АО "ОТП Банк" о признании требования УНО Фонд «Защита прав участников долевого строительства Иркутской области» об уплате неустойки по договору № 32110933496 незаконным, о признании требования УНО Фонд «Защита прав участников долевого строительства Иркутской области» об уплате неустойки по договору № 32110933454 незаконным,

при участии в судебном заседании: согласно протоколу,

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья Е.А. Морозова