Резолютивная часть решения от 24 апреля 2023 г. по делу № А41-87986/2022Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 73_13847687 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-87986/22 24 апреля 2023 года г.Москва Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой, при ведении протокола помощником судьи Д.Р. Прокушевой, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "РЕГИОНСТРОЙ АЛЬЯНС" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к АО "НИЦ "СТРОИТЕЛЬСТВО" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки по договору подряда, При участии в судебном заседании сторон согласно протоколу от 24.04.2023 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с АО "НИЦ "СТРОИТЕЛЬСТВО" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "РЕГИОНСТРОЙ АЛЬЯНС" (ИНН <***>, ОГРН <***>) сумму неустойки по Договору подряда № 03/ТО от 18.01.2019 в размере 546 720 руб., расходы по оплате государственной пошлины 13 566, 66 руб. Возвратить ООО "РЕГИОНСТРОЙ АЛЬЯНС" (ИНН <***>, ОГРН <***>) государственную пошлину, излишне уплаченную по платежному поручению № 622 от 31.10.22 в размере 4 330 руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Судья О.С. Гузеева Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО "РЕГИОНСТРОЙ АЛЬЯНС" (подробнее)Ответчики:АО "Научно-исследовательский центр "Строительство" (подробнее)Судьи дела:Гузеева О.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
