Резолютивная часть решения от 7 ноября 2022 г. по делу № А14-4238/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е

резолютивная часть

г. Воронеж Дело NА14-4238/2022 « 07 » ноября 2022 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление - 55», г. Воронеж, (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Партнер», г.Рязань (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неотработанного аванса, неустойки по договору № 01 от 22.03.2021 и процентов за пользование чужими денежными средствами

и встречному исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Партнер», г. Рязань (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление - 55», г. Воронеж, (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности и неустойки по договору № 01 от 22.03.2021

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2, представитель по доверенности № 3 от 24.11.2021;

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности от 01.09.2022;

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление - 55» к обществу с ограниченной ответственностью «Партнер» о взыскании 544 978, 80 руб. неотработанного аванса, 3 150 руб. неустойки и 3 154, 81 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Партнер», г.Рязань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление - 55», г. Воронеж, (ОГРН <***>, ИНН <***>) 3 150 руб. неустойки и 80 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части требований отказать.

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью «Партнер» к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное


управление - 55» о взыскании 450 000 руб. задолженности и 1 350 руб. неустойки отказать в полном объеме.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление - 55», г. Воронеж, (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета РФ 1 695 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Судья Е. С. Завидовская