СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 17 декабря 2019 г. по делу № А84-4078/2019

Арбитражный суд города Севастополь (АС города Севастополь) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1148_104224

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

город Севастополь

«16» декабря 2019 года Дело № А84-4078/19

Арбитражный суд города Севастополя

В составе: судьи Архиповой С.Н., При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Государственного бюджетного учреждения "Дирекция капитального строительства" (299053, Севастополь, ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «ЭПРиС» (630008, Новосибирск, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки и штрафа по государственному контракту,

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭПРиС» в пользу государственного бюджетного учреждения "Дирекция капитального строительства" пеню за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 28.05.2018 № 5-ПИР/2019 в сумме 663 593,75 руб. и штраф за ненадлежащее исполнение обязательств в сумме 5 000 руб..

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭПРиС» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 23 061 руб..

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный срок.

Судья С.Н. Архипова