Резолютивная часть решения от 29 мая 2017 г. по делу № А64-1154/2017

138/2017-28549(2)

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Тамбов

«29» мая 2017 года Дело № А64-1154/2017 Арбитражный суд в составе: судьи Тишина А.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровой Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело № А64-1154/2017 по исковому заявлению

Управления строительства и инвестиций Тамбовской области, г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Модульные котельные - Н», Тамбовская область п. Строитель (ОГРН <***>, ИНН <***>)

Третьи лица: ТОГУП «Водгазхоз», г. Тамбов Контрольно-счетная палата Тамбовской области, г. Тамбов

о взыскании неустойки по государственному контракту № 0164200003013005409_53113 от 13.02.2014 в размере 809 174 руб. 24 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 - представитель, доверенность № 40 от 05.12.2016 от ответчика: ФИО2 – представитель, доверенность от 10.01.2017

от третьего лица ТОГУП «Водгазхоз»: ФИО3 - представитель, доверенность № 23 от 04.05.2017

от третьего лица Контрольно-счетной палаты Тамбовской области: не явился, извещен Отводов не заявлено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Модульные котельные - Н» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Управления строительства и инвестиций Тамбовской области (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку по государственному контракту № 0164200003013005409_53113 от 13.02.2014 в размере 36 489,36 руб. за периоды с 15.11.2014 по 28.11.2014, с 15.11.2014 по 20.02.2015.

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Модульные котельные - Н» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 руб.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

29 мая 2017 года

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение одного месяца со дня принятия в Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд (394006, Воронеж, ул. Платонова, дом 8), а также в порядке кассационного обжалования в Арбитражный суд Центрального округа в течении двух месяцев со дня его вступления в законную силу, через арбитражный суд Тамбовской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайтах Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Центрального округа.

Судья Тишин А.А.