Решение от 29 ноября 2022 г. по делу № А07-3424/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/



Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ

Дело № А07-3424/22
г. Уфа
29 ноября 2022 года
Резолютивная часть решения объявлена 22.11.2022

Полный текст решения изготовлен 29.11.2022


Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью "Уфанефтемаш" (ИНН <***>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 16.05.2007)

к публичному акционерному обществу "Акционерная нефтяная компания "Башнефть" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании долга по договору №БНФ/у/54/1127/18/ДКС от 18.12.2018г. в сумме 3 572 203 руб. 27 коп. ( по последним уточнениям),

при участии в судебном заседании:

представитель истца – ФИО2 по доверенности б/н от 17.11.2022 г.

представитель ответчика - ФИО3 по доверенности №дов/8/306/20 от 22.12.2020 г.


ООО "УФАНЕФТЕМАШ" обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к ПАО "АНК "Башнефть" о взыскании долга по договору №БНФ/у/54/1127/18/ДКС от 18.12.2018г. в сумме 3 572 203 руб. 27 коп., по договору №БНФ/у/54/504/ДКС от 19.06.2018 в сумме 2 130 710 руб. 92 коп.

От ответчика поступил отзыв, в котором не согласился с заявленными требованиями, указал, что обязанность Заказчика возвратить гарантийные удержания не возникает в силу прекращения договора подряда или сдачи объекта в эксплуатацию, а наступает в согласованные сторонами сроки, обеспечивающие гарантийные обязательства Подрядчика.

От истца поступило возражение, в котором общество не согласилось с доводами ответчика, представило контраргументы.

В судебном заседании истец исковые требования поддержал в полном объеме, ответчик просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Исследовав обстоятельства и материалы дела, заслушав представителей сторон, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, между ПАО АНК "Башнефть" (далее – Ответчик, Заказчик) и ООО "Уфанефтемаш" (далее – Истец, Подрядчик) заключен договор подряда от 18.12.2018 №БНФ/у/54/1127/18/ДКС (далее - Договор), по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по строительству объекта:«Обустройство куста №7511СРЧ Саузбашевского нефтяного месторождения. Обустройство скважин №3315, №3322, №3316, №3317» ПИК «Добыча» ПАО АНК «Башнефть («Арланнефть»), а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его (пункт 2.1).

Согласно пункту 3.1 договора, в редакции дополнительного соглашения №2 от 21.08.2020г. стоимость работ, выполняемых по настоящему договору составляет 156 416 861,05 рублей.

Стоимость договора является максимальной, включает в себя все налоги и сборы, исчисляемые и уплачиваемые Подрядчиком на территории РФ и не подлежит пересмотру в сторону увеличения (пункт 3.2).

Пунктом 5.1 договора в редакции дополнительного соглашения №2 от 21.08.2020г. установлено, что календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: с 01.02.2019, окончание работ 31.03.2022. Работы, предусмотренные договором по объекту, выполняются подрядчиком согласно графику производства работ (Приложение №4) по законченным этапам и оперативному графику производства работ.

В соответствии с пунктом 4.1 заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически выполненного объема работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре, или путем взаимозачета, или иным не противоречащим законодательству способами на основании предоставленных подрядчиком, оригиналов надлежаще оформленных первичных учетных документов в соответствии со ст.13, и только после приемки Работ в порядке установленном ст.6 договора.

Согласно пункту 4.2 договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2019г. заказчик производит гарантийные удержания в размере 5% от очередного платежа за выполненные работы в соответствии с п.23.2 договора.

Согласно пункту 4.4 оплата выполненных работ производится заказчиком не ранее 45 календарных дней, но не позднее 60 календарных дней после предоставления подрядчиком оригиналов, соответствующих первичных учетных документов в соответствии со ст.13 договора и подписания в соответствии со ст.6 договора акта сдачи-приемки.

В соответствии с п.23.2.1 в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2019г. заказчик резервирует 5% стоимости фактически выполненных работ включая стоимость материально-технических ресурсов, приобретаемых подрядчиком самостоятельно до окончания строительства объекта. При резервировании из стоимости фактически выполненных работ исключается стоимость МТР, приобретаемых подрядчиком у заказчика, в порядке предусмотренном в Приложении №6.

Согласно п. 23.2.2. договора зарезервированная сумма выплачивается подрядчику не ранее 45 календарных дней, но не позднее 60 календарных дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) и возврате материально-технических ресурсов в соответствии с Приложением №6.

В соответствии с п.23.2.3 в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2019г. в случае не предоставления гарантии указанной в п.23.1 сумма резервирования выплачивается подрядчику только по истечении гарантийного срока на объект, либо по предоставлению такой гарантии, в сроки указанные в п.4.4.

Согласно п.23.1.1, подрядчик обеспечивает выполнение принятых на себя обязательств согласно ст.22 договора путем предоставления гарантии, выданной банком, иной кредитной организацией или страховой компанией, в течение 50 календарных дней с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).

В соответствии с п.22.1 подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в проектной и рабочей документации показателей и возможность эксплуатации объекта, а также безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных недостатков (дефектов), в том числе скрытых, выявленных в установленный договором гарантийный срок.

Согласно п. 22.3 продолжительность гарантийного срока на объект составляет 5 лет от даты утверждения акта приемки законченного строительство объекта (по форме КС-11).

Во исполнение условий договора подряда истцом выполнены и приняты ответчиком работы на сумму 107 824 575 рублей 60 копейки, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ:

- №№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10 от 28.02.2019г., № 2-1 от 01.03.2019, №№ 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8 от 31.03.2019, №№4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, от 30.04.2019, №№ 5-1, 5-2, 5-3 от 31.05.2019, №№ 6-1, 6-2 от 31.05.2019, №№ 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 7-9, 7-10, 7- 11 от 30.09.2019, №№8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9, 8-10, 8-11,8-12 от 30.11.2019,№№9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8, 9-9, 9-10, 9-11, 9-12, 9-13 от 01.02.2020,№№10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-11, 10-12 от 30.06.2020, №№ 11-1,11-2, 11-3, 11-4, 11-5, 11-6, 11-7, 11-8, 11-9, 11- 10 от 31.07.2020г., №№11-3/1, 11-7/1 от 10.12.2020, №12-1 от 10.12.2020г., №№13-1, 13-2, 13-3 от 31.12.2020г, №№ 14-1 от 25.06.2021г., №9-3/1 от 15.06.2021г.

- справками о стоимости выполненных работ: № 1 от 28.02.2019, № 2 от 01.03.2019, № 3 от 01.03.2019, № 4 от 30.04.2019, № 5 от 31.05.2019, № 6 от 31.05.2019, №7 от 30.09.2019, № 8 от 30.11.2019, № 9 от 01.02.2020, № 10 от 30.06.2020, №11 от 31.07.2020г., №11/1 от 10.12.2020, №12 от 10.12.2020г., №13 от 10.12.2020г., №14 от 25.06.2021г.

В вышеуказанных актах КС-2 и справках КС-3 отражена стоимость выполненных работ без учета стоимости материалов заказчика, используемого подрядчиком при выполнении работ по спорному договору подряда.

Стоимость МТР заказчика по указанным КС-2 составляет 26 573 121,6 рублей.

На оплату выполненных по договору работ истцом ответчику выставлены счета-фактуры: № 00000024 от 28.02.2019, № 00000027 от 01.03.2019, № 00000032 от 31.03.2019, № 0000048 от 30.04.2019, № 00000063 от 31.05.2019, № 00000064 от 31.05.2019, № 00000157 от 30.09.2019, № 00000220 от 30.11.2019, №00000033 от 01.02.2020, №00000138 от 30.06.2020, №00000213 исп.№1 от 10.12.2020, №00000325 от 10.12.2020, №00000330 от 10.12.2020, №00000029 от 15.06.2021г.

Выполненные работы оплачены ответчиком в размере 104 252 372,33 рублей, что подтверждается платежными поручениями:

- № 954845 от 26.04.2019, № 954847 от 26.04.2019, № 13241от 29.04.2019, № 954844 от 29.04.2019, № 975308от27.05.2019,№ 977927 от 31.05.2019, № 995780 от 26.06.2019, № 995126 от 28.06.2019, № 992799 от 28.06.2019, № 10704 от 29.07.2019, № 10705от31.07.2019,№ 94104от 27.11.2019, № 94103от 29.11.2019, №115590от27.12.2019,№137007 от 29.01.2020, № 137006от 29.01.2020, №199945от24.04.2020, №199947 от24.04.2020,№199949от 24.04.2020, №199946от24.04.2020, №199948от24.04.2020,№199943от 29.04.2020, №199942от 29.04.2020, №1 99944от29.04.2020,№262846от28.07.2020, №262847от28.07.2020,№282759от27.08.2020,№282757от 28.08.2020, №302266от28.09.2020,№302265от29.09.2020,№391232от

16.02.2021, №398171от25.02.2021,№398169от 26.02.2021, №514815 от 31.08.2021,

Таким образом, сумма гарантийного удержания, учитывая частичную оплату в размере 490 369,43 рублей, составляет 3 572 203,27 ((107 824 575,6 - 26 573 121,6) * 5%) - 490 369,43) рублей.

Так же, между между ПАО АНК "Башнефть" (далее – Ответчик, Заказчик) и ООО "Уфанефтемаш" (далее – Истец, Подрядчик) заключен договор подряда от 19.06.2018 №БНФ/у/54/504/18/ДКС (далее - договор), по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по строительству объекта: «Техперевооружение НСП «Четырманово». Монтаж технологических печей. 1этап.» ПИК «Добыча» ПАО АНК «Башнефть», а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его (пункт 2.1).

Согласно пункту 3.1 договора, в редакции дополнительного соглашения №2 от 19.08.2020г. стоимость работ, выполняемых по настоящему договору не превысит 187 569 036,66 рублей, из них: 2018г. - 78 494 384,70 рублей.; 2019- 2020гг. - 109 074 651,96 рублей, и состоит = из стоимости работ, включая в себя:

3.1.1стоимость работ и услуг, выполненных силами и средствами Подрядчика без учета стоимости материально-технических ресурсов, указанных в п.3.1.2 и 3.1.3 договора (вознаграждение подрядчика) 102 665 381,80 рублей, с учетом НДС, из них: 2018г.-35 417 287 рублей; 2019- 2020гг. 67 248 094,80 рублей.

3.1.2стоимость материально-технических ресурсов, приобретаемых подрядчиком самостоятельно, согласно разделительной ведомости поставки материально-технических ресурсов (приложение №3), которая составляет 55 583 406,71 рублей, в том числе НДС, из них: 2018г. - 21 729 058,08 рублей; 2019-2020гг. - 33 854 348,63 рублей.

3.1.3Стоимость материально-технических ресурсов, приобретаемых подрядчиком у заказчика согласно разделительной ведомости поставки материально-технических ресурсов (приложение №3), которая составляет 29 320 248,15 рублей, в том числе НДС, из них: 2018г. - 21 348 039,62 рублей; 2019-2020гг. - 7 972 208,53 рублей.

Стоимость договора является максимальной, включает в себя все налоги и сборы, исчисляемые и уплачиваемые Подрядчиком на территории РФ и не подлежит пересмотру в сторону увеличения (пункт 3.2).

Пунктом 5.1 договора в редакции дополнительного соглашения №2 от 21.08.2020г. установлено, что календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: с 01.09.2018, окончание работ

31.12.2020.Работы, предусмотренные договором по объекту, выполняются подрядчиком согласно графику производства работ (Приложение №4) по законченным этапам и оперативному графику производства работ.

В соответствии с пунктом 4.1 заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически выполненного объема работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в договоре, или путем взаимозачета, или иным не противоречащим законодательству способами на основании предоставленных подрядчиком, оригиналов надлежаще оформленных первичных учетных документов в соответствии со ст.13, и только после приемки Работ в порядке установленном ст.6 договора.

Согласно пункту 4.2 договора в редакции дополнительного соглашения №2 от 19.08.2020г. заказчик производит гарантийные удержания в размере 5% от очередного платежа за выполненные работы в соответствии с и.23.2 договора.

Согласно пункту 4.4 оплата выполненных работ производится заказчиком не ранее 45 календарных дней, но не позднее 60 календарных дней после предоставления подрядчиком оригиналов, соответствующих первичных учетных документов в соответствии со ст.13 договора и подписания в соответствии со ст.6 договора акта сдачи-приемки.

В соответствии с п.23.2.1 в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2019г. заказчик резервирует 5% стоимости фактически выполненных работ включая стоимость материально-технических ресурсов, приобретаемых подрядчиком самостоятельно до окончания строительства объекта. При резервировании из стоимости фактически выполненных работ исключается стоимость МТР, поставки заказчика/третьего лица указанного заказчиком, в порядке предусмотренном в Приложении №6.

Согласно п. 23.2.2. договора зарезервированная сумма выплачивается подрядчику не ранее 45 календарных дней, но не позднее 60 календарных дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) и возврате материально-технических ресурсов в соответствии с Приложением №6.

В соответствии с п.23.2.3 в редакции дополнительного соглашения №1 от 25.12.2019г. в случае не предоставления гарантии указанной в п.23.1 сумма резервирования выплачивается подрядчику только по истечении гарантийного срока на объект, либо по предоставлению такой гарантии, в сроки указанные в п.4.4.

Согласно п.23.1.1. подрядчик обеспечивает выполнение принятых на себя обязательств согласно ст.22 договора путем предоставления гарантии, выданной банком, иной кредитной организацией или страховой компанией, в течение 50 календарных дней с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11).

В соответствии с п.22.1 подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в проектной и рабочей документации показателей и возможность эксплуатации объекта, а также безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных недостатков (дефектов), в том числе скрытых, выявленных в установленный договором гарантийный срок.

Согласно п. 22.3 продолжительность гарантийного срока на объект составляет 5 лет от даты утверждения акта приемки законченного строительство объекта (по форме КС-11).

Сторонами установлена подсудность споров, по месту нахождения заказчика, т.е. Арбитражному суду Республики Башкортостан (пункт 26.1 договора).

Во исполнение условий договора подряда истцом выполнены и приняты ответчиком работы на сумму 173 391 302,7 рублей, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ:

- №№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 от 20.12.2018, №№ 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 от 20.12.2018, №4-1 от 20.12.2018,№№5-1, 5-2, 5-6, 5-7, 5-8 от 20.12.2018, №№5-3/1, 5-4/1, 5-5/1 от

30.04.2019,№№ 6-1, 6-2 от 31.12.2018, №№ 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 от 28.02.2019, №№8-1/1, 8-4/1, 8-7/1, 8-9/1 от 31.10.2020, №№9-1/1, 9-2/1, 9-3/1, 9-4/1 от 31.10.2020,№№ 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5,11-6,11-7,11-8,11-9 от 30.06.2019, №№12-1, 12-2, 12-4, 12-6, 12-8, 12-10, 12-11, 12-12 от 31.08.2019, №№ 12-5/1, 12-7/1, 12-9/1, 12-13/1 от 31.10.2020, №13-1/1, 13-9/1 от 31.10.2020, №14-1/1 от 31.10.2020,№№14-2/1, 14-3/1, 14-4/1 от 31.10.2020, 15-1/1, 15-2/1, 15-3/1 от 31.10.2020,№№16-2, 16-3, 16-4,16-5,16-7, 16-9 от 31.01.2020, №16-8/1 от 31.10.2020,№№17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7, 17-8, 17-9, 17-10, от

29.02.2020,№№17-12/1, 17-20/1 от 31.10.2020, №№18-1, 18-2, 18-3, 18-4, 18-5, 18-6, 18-7, 18-9, 18-10, 18-11, 18-12, 18-13, 18-14, 18-15, 18-16, 18-17 от 31.03.2020,№№19-4, 19-5, 19-7, 19-8, 19-9, 19-10 от 30.04.2020, №19-3/1, 19- 6/1, 19-11/1 от 31.10.2020, №№20-1,20-2, 20-3, 20-4, 20-5, 20-6, 20-7, 20-8, 20-9 от 01.09.2020.

-справками о стоимости выполненных работ № 1/1 от 20.12.2018,№ 2/1 от 20.12.2018, №4/1 от 20.12.2018, №5/1 от 30.04.2019, № 6 от 31.12.2018, № 7 от 28.02.2019, №8/1 от 31.10.2019, №9/1 от 31.10.2019, №11 от 30.06.2019,№12/1 от 31.10.2019, №13/1 от 31.10.2020, №14/1 от 31.10.2020г., №14_1 от 31.10.2020, №15/1 от 31.10.2020, №16/1 от 31.10.2020, №17/1 от 31.10.2020, №18 от 31.03.2020, №19/2 от 31.10.2020, №20 от 01.09.2020.

Стоимость МТР заказчика по указанным КС-2 составляет 28 452 496,42 рублей.

На оплату выполненных по договору работ истцом ответчику выставлены счета-фактуры: № 00000093 от 20.12.2018, № 00000116 от 20.12.2018,№ 00000129 от 20.12.2018, № 00000131 от 20.12.2018, № 0000148 от 30.04.2019, № 00000152 от 31.12.2018, № 00000023 от 28.02.2019, № 00000049 от 30.04.2019, № 00000050 от 30.04.2019, №00000065 от 31.05.2019, №00000084 от 30.06.2019, №00000123 от 31.08.2019, №00000275 от 31.12.2019,№00000271 от 31.12.2019, №00000270 от 31.12.2019, №00000272 от 31.12.2019, №00000012 от 31.01.2020, №00000058 от 29.02.2020, №00000082 от 31.03.2020, №00000113 исп.№1 30.04.2020, 00000233 от 01.09.2020,00000269 от 30.09.2020, №00000004 от 25.03.2021.

Выполненные работы оплачены ответчиком в размере 171 260 591,78 рублей, что подтверждается: №848937 от 23.11.2018, №848938 от 29.11.2018, №853093от29.11.2018,№861358от13.12.2018,№867029от21.12.2018,

№873506от26.12.2018,№866098от 27.12.2018, 866097от27.12.2018,

№894324от28.01.2019,№894323от28.01.2019,№895552от29.01.2019,

№895553от29.01.2019,№898522от31.01.2019,№897846от31.01.2019,

№897845от31.01.2019,№933087от27.03.2019,№933088от27.03.2019,

№995127 от 28.06.2019, №8582 от 30.07.2019, №8580 от 30.07.2019, №10707 от

29.07.2019, №52298 от 30.09.2019, №138736 от 29.01.2020, №140481 от

29.01.2020, №137008от29.01.2020,№139079от30.01.2020,№139080от

31.01.2020, №139081от31.01.2020,№184263от27.03.2020,№184262от

27.03.2020, №184265от27.03.2020,№184264от27.03.2020,№281152от

20.08.2020, №281151от20.08.2020,№278794от21.08.2020,№278107от

21.08.2020, №283607 от 28.08.2020, №283550 от 28.08.2020, 283547 от

28.08.2020,

№283606

от

28.08.2020,

№283549

' от 28.08.2020, 283601

от


28.08.2020,

№283604

от

28.08.2020,

№283548

от

28.08.2020,

№283602

от


28.08.2020,

№283605

от

28.08.2020,

№283603

от

28.08.2020,

№283608

от


28.08.2020,

№319022

от

21.10.2020,

№319023

от

22.10.2020,

№328880

от


29.10.2020,

№329879

от

29.10.2020,

№398167

от

24.02.2021,

№398168

от


24.02.2021,

№398640

от

26.02.2021,

№398646

от

26.02.2021,

№398645

от


26.02.2021,

№398641

от

26.02.2021,

№398644

от

26.02.2021,

№398166

от


26.02.2021,

№482796

от

13.07.2021,

№573875

от

29.11.2021,

№573876

от


29.11.2021,

№573877

от

29.11.2021,

№592822

от

27.12.2021,

№592823

от


27.12.2021,

№592816

от

27.12.2021,

№592827

от

27.12.2021,

№592833

от


27.12.2021,

№592832

от

27.12.2021,

№592829

от

27.12.2021,

№592819

от


27.12.2021,

№592828

от

27.12.2021,

№592824

от

27.12.2021,

№592826

от


27.12.2021,

№592830

от

27.12.2021,

№592825

от

27.12.2021,

№592831

от


№592817 от 27.12.2021,

592818 от 27.12.2021.

№592820

от

27.12.2021,

№592821

от


Таким образом, сумма гарантийного удержания, учитывая частичную оплату в размере 5 116 496,08 руб., составляет 2 130 710,92 (((173 391 302,7 - 28 452 496,42) * 5%) - 5 116 229,08) рублей.

15.04.2021г. истцом в адрес ответчика было направлены письма исх.№28, 29 с предложением расторгнуть спорные договоры.

Указанное предложение ответчиком оставлено без ответа.

02.06.2021г. в адрес ответчика были направлены претензии исх.№0151Б, 0152Б с требованием вернуть гарантийные удержания по договорам №БНФ/у/54/1127/18/ДКС от 18.12.2018г. и №БНФ/у/54/ 504/ДКС от 19.06.2018г.

Договоры подряда были расторгнуты в одностороннем порядке по инициативе заказчика на основании п.27.4 договоров:

-по договору №БНФ/у/54/1127/18/ДКС от 18.12.2018г. уведомление о расторжении договора было направлено 01.09.2021г. исх.№СН-07033;

-по договору №БНФ/у/54/ 504/ДКС от 19.06.2018г. уведомление о расторжении договора было направлено 03.09.2021г. исх№СН-07148.

Согласно п.27.4 договоров заказчик вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично в одностороннем порядке, уведомив об этом подрядчика в письменном виде в случае если в отношении подрядчика инициирована процедура банкротства.

В соответствии с п.27.5 уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным п.27.4, вручается подрядчику за 30 календарных дней до предполагаемой даты одностороннего расторжения или изменения договора.

В соответствии с п.1 ст,450 ГК РФ Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Из содержания пункта 1 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что предоставленное данным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено данным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2).

В соответствии с пунктом 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

В отношении договора подряда в данном случае идет речь о том, что с момента расторжения договора подрядчик не обязан выполнять согласованные в договоре работы, однако при этом сохраняют силу условия договора, применение которых после расторжения договора предполагается, учитывая их природу. К таким условиям договора относятся условия о гарантийных обязательствах. То есть гарантия подрядчика после расторжения договора действует в отношении выполненных работ.

Действующим законодательством не предусмотрено право генподрядчика удерживать плату за выполненные работы, причитающуюся субподрядчику, в счет возможных расходов по устранению недостатков работ после расторжения договора подряда.

Подрядчик может быть привлечен к ответственности за ненадлежащее качество выполненных работ в порядке, предусмотренном статьей 723 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Гарантийное удержание, является способом обеспечения исполнения подрядчиком определенных обязанностей (как денежных, так и неденежных). Принудительный и стимулирующий характер гарантийного удержания проявляется в том, что должник рискует потерять определенную денежную сумму при неисполнении таких обязанностей.

В спорных договорах (пункт 23.2.2) выплата гарантийного удержания обусловлена подписанием по окончании работ акта по форме КС-11 и возвратом материально-технических ресурсов. Выплата гарантийного удержания и оплата работ являются различными обязанностями заказчика, которые возникают не одновременно. Если заказчиком и подрядчиком подписаны акты по формам КС-2 и КС-3, но не подписан акт по форме КС-11 и договор не расторгнут, то выплата гарантийного удержания подрядчику возможна не ранее подписания акта КС-11. При отказе заказчика от договора до окончания выполнения всего объема работ подрядчик может рассчитывать на оплату частично выполненных и принятых работ.

В настоящем случае договоры расторгнуты.

Вместе с тем условия договора, которые в силу своей природы предполагают их применение и после расторжения договора (например, гарантийные обязательства в отношении товаров или работ по расторгнутому впоследствии договору; условие о рассмотрении споров по договору в третейском суде, соглашения о подсудности, о применимом праве и т.п.) либо имеют целью регулирование отношений сторон в период после расторжения (например, об условиях возврата предмета аренды после расторжения договора, о порядке возврата уплаченного аванса и т.п.), сохраняют свое действие и после расторжения договора; иное может быть установлено соглашением сторон. Таким образом, при расторжении договора условия о его предмете полностью прекращают свое действие на будущее, так как стороны более в таком предмете не заинтересованы.

Однако закон не исключает сохранение тех обязательств сторон, которые связаны не с предметом исполнения в дальнейшем, а с уже полученным до расторжения договора исполнением, так как качество такого исполнения должно удовлетворять кредитора необходимое время (в течение гарантийного срока, срока годности и пр.).

Соответственно, если договор подряда расторгнут, то гарантийные обязательства подрядчика сохраняются (если иное не установлено соглашением сторон) в отношении уже выполненного объема работ при условии, что к этой части работ могут применяться понятия качества и гарантийного срока.

В случае привязки выплаты гарантийного удержания к подписанию акта по форме КС-11 предполагается, что такое удержание не должно обеспечивать обязанности подрядчика в отношении качества результата работ после введения объекта в эксплуатацию (не обеспечивает именно гарантийные обязательства). Подразумевается, что с помощью гарантийного удержания подрядчик стимулируется только к своевременному выполнению и устранению возможных недостатков отдельных этапов или видов работ до подписания акта КС-11 (явных недостатков, которые выявляются в ходе оперативного контроля). Гарантийное удержание обеспечивает обязанности подрядчика только на период самих работ. Если выполнение работ прекращено на будущее и часть работ уже принята, то отпадает всякий смысл в гарантийном удержании, так как претензий к качеству уже исполненного пока не имеется, а подрядчик более не будет отвечать за недоделки и их устранение в последующих работах. Поэтому с отпадением самого объекта обеспечения (процесса выполнения работ) необходимо признать и отпадение обеспечительного механизма.

Обоснованием для возникновения обязанности заказчика выплатить сумму гарантийного удержания при расторжении договора может служить пункт 4 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации - прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его обязательства, если иное не предусмотрено законом или договором.

С учетом изложенного, в настоящем случае расторжения договора подряда, по которому выплата гарантийного удержания обусловлена подписанием акта по форме КС-11, гарантийное удержание должно быть выплачено независимо от подписания указанного акта КС-11 (в срок, предусмотренный договором для возврата гарантийного удержания).

Таким образом, договор №БНФ/у/54/1127/18/ДКС от 18.12.2018г. расторгнут с 30.09.2021г., а договор №БНФ/у/54/ 504/ДКС от 19.06.2018г. расторгнут с 02.10.2021г.

Следовательно, в соответствии с п.23.2 договора гарантийное удержание должно было быть возвращено истцу ответчиком по договору №БНФ/у/54/1127/18/ДКС от 18.12.2018г. в период с 15.10.2021г. по 29.10.2021г., по договору №БНФ/у/54/504/ДКС от 19.06.2018г. в период с 18.10.2021г. по 02.12.2021г.

Однако, по состоянию на 17.01.2022г. денежные средства не возвращены, что послужило основанием для обращения в суд с иском.

Указанные обстоятельства явились поводом для обращения истца в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, суд на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, находит исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Проанализировав условия представленных договоров, суд приходит к выводу, что между сторонами возникли правоотношения по договору подряда, регулируемые Главой 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Поскольку исследуемые договоры содержат все существенные условия, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствует требованиям, предъявляемым законом к форме и содержанию договора подряда, договоры подписаны сторонами, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договора у суда не имеется.

На основании пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иным правовым актом (пункт 1 и 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По смыслу статьей 421 и 746 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны вправе определить порядок оплаты выполненных работ по своему усмотрению, в частности, установить в нем оплату части стоимости выполненных работ по договору подряда при условии ненаступления какого-либо обстоятельства в течение определенного срока после передачи результата работ.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Полагая, что ответчиком не исполнены денежные обязательства по оплате выполненных работ на сумму 5 702 914 руб. 19 коп., истец обратился с настоящими исковыми требованиями в суд.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств.

Стороны, согласно ст.ст. 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пользуются равными процессуальными правами на предоставление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе в части непредставления доказательств в обоснование своей правовой позиции.

Между ПАО АНК «Башнефть» («Заказчик») и ООО «Уфанефтемаш» («Подрядчик»), заключены договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ (далее вместе - Договора):

- договор №БНФ/У/54/1127/18/ДКС от 18.12,2018 по строительству Объекта «Обустройство куста № 7511СРЧ Саузбашевского нефтяного месторождения. Обустройство скважин № 3315, 3322, 3316, 3317» ПИК «Добыча» ПАО АНК

«Башнефть» («Арланнефть») (далее - Договор от 18.02.2018);

-договор № БНФ/У/54/504/18/ДКС от 19.06.2018 на строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Техперевооружение НСП «Четырманово». Монтаж технологических печей. 1 этап» ПИК «Добыча» ПАО АНК «Башнефть» (далее - Договор от 19.06.2018).

Договора подряда были расторгнуты в одностороннем порядке по инициативе Заказчика на основании п. 27.4. Договора:

- с 14.10.2021 - договор № БНФ/У/54/1127/18/ДКС от 18.12.2018 на основании уведомления от 01.09.2021 № СН-07033 об одностороннем полном отказе от исполнения договора;

- с 25.11.2021 - договор № БНФ/У/54/504/18/ДКС от 19.06.2018 на основании уведомления от 03.09.2021 № СН-07148 об одностороннем полном отказе от исполнения договора.

Порядок приемки Работ изложен в разделе 6 Договоров, Общие положения (п. 6.1.), а Окончательная приемка (п. 6.2.).

Согласно п 6.2.1. Договоров, Подрядчик по окончании приемки последнего Этапа Работ предоставляет комплекты дополнительной первичной учетной документации в соответствии с п.13.6. Договора. Для сдачи объекта Подрядчик направляет уведомление Заказчику (по форме Приложения № 1).

После получения уведомления (при условии фактической строительной готовности объекта) Заказчик назначает комиссию по приемке объекта в эксплуатацию (п. 6.2.2).

При приемке объекта Заказчик / комиссия Заказчика по приемке объекта в эксплуатацию производит осмотр Объекта и проверку приемо-сдаточной документации (на соответствие ее проекту, требованиям нормативной документации, на полноту и правильность оформления). При этом должны соблюдаться следующие условия:

- соответствие Объекта и смонтированного оборудования Проектной документации;

- соответствие выполненных Работ требованиям Проектной и Рабочей документации, технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка;

подготовленность объекта к эксплуатации (укомплектованность эксплуатационными кадрами, обеспеченность энергоресурсами, сырьем и др.) и выпуску продукции (оказанию услуг) на основании предоставленных результатов индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования.

Приемка законченного строительство Объекта производится по Акту приемки законченного строительство Объекта (по форме КС-11) (п. 6.2.4).

В соответствии с разделом 13 Договоров, Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику разрешительную, исполнительную и первичную учетную документацию в порядке и объеме, установленном Договором и Методическими указаниями Компании «Формирование приемо-сдаточной документации на объектах строительства компании» № П2-01 М-0036, версия 2.00, утв. приказом № 361 от 25.07.2014г.

Исполнительная документация формируется по мере выполнения работ и предоставляется в количестве, 2 (двух) бумажных экземпляров и 1 (одного) в электронном виде, в том числе с файлами в редактируемом формате (п. 13.1 Договоров).

В соответствии с п. 13.3. Договоров, Подрядчик оформляет и предоставляет Заказчику исполнительную документацию в целях юридического подтверждения факта выполнения конкретных работ, требуемого уровня их качества, соответствия проекту и нормативной документации, участия конкретных исполнителей и возможности производства последующих работ.

При этом по выполненным работам Договора от 18.12.2018 «Обустройство куста № 7511СРЧ Саузбашевского нефтяного месторождения» строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: март 2019 г., окончание - июнь 2020 г.;

- площадки Нефтегазосборного трубопровода (НГСТ) - начало работ: февраль 2019, окончание - декабрь 2020 г.

Однако, Подрядчиком на выполненные работы акты приемки законченного строительством объекта (формы № КС-11) не оформлялись, Заказчику не направлялись.

В соответствии с п. 27.6. Договор от 18.12.2018, в случае, если до даты одностороннего отказа от исполнения Договора Подрядчик не передал Заказчику Объекты незавершенного строительства,Рабочую и Исполнительную Документацию, Материально-техническиересурсы, Заказчик вправе

самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ.

Заинтересованность в получении Заказчиком актов приемки законченного строительством объектов обусловлено получением разрешения на ввод Объектов эксплуатацию, и последующая эксплуатация Объектов.

В связи с чем, в адрес Подрядчика направлены на электронную почту акты по (форме КС-11) для согласования (сообщение с вложениями от 20.01.2022 прилагается) и подписания (сообщение с вложением от 29.03.2022 прилагается).

По уже фактическим выполненным работам до расторжения Договора от 18.12.2018 - 19.05.2022 подписан акт № 36/22-А приемки законченного строительством объекта площадки НГСТ, а 24.05.2022 акт № 37/22А приемки законченного строительством объекта - ВЛ6 кВ.

Подписание Акта № 31/21-А приемки законченного строительством объекта от 22.10.2021 по договору № БНФ/У/54/504/18/ДКС от 19.06.2018 на строительно¬монтажные и пусконаладочные работы по объекту «Техперевооружение НСП «Четырманово». Монтаж технологических печей. 1 этап» ПИК «Добыча» ПАО АНК «Башнефть», произведено до расторжения Договора.

Во исполнение условий Договоров № БНФ/У/54/1127/18/ДКС от 18.12.2018, № БНФ/У/54/504/18/ДКС от 19.06.2018 выполненные и принятые объемы работы оплачены Заказчиком.

Согласно п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. В п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» разъяснено, что по смыслу п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора. Вместе с тем условия договора, которые в силу своей природы предполагают их применение и после расторжения договора, сохраняют свое действие и после расторжения договора, если иное не установлено соглашением сторон. Иными словами, закон не исключает сохранение тех обязательств сторон, которые связаны не с исполнением обязательств, составляющих предмет договора (в данном случае - выполнения строительных работ), в дальнейшем, а с уже полученным до расторжения договора исполнением. Гарантийные обязательства подрядчика в любом случае являются частью его обязательств по договору, которые сохраняются и после прекращения действия договора.

В силу положений п. 1 ст. 721, п. 1 ст. 722 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Согласно п. 22.1. Договоров, Подрядчик гарантирует достижение Объектом строительства указанных в Проектной и Рабочей Документации показателей и возможность эксплуатации Объекта, а также безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных недостатков (дефектов), в том числе скрытых, выявленных в установленных Договором Гарантийный срок.

В соответствии с п. 22.2. Договоров, Гарантия по Договору включает в себя гарантию качества на Объект в целом, гарантию качества выполненных Работ, а также гарантию качества Материально-технических ресурсов, предоставленных

Подрядчиком по Договору, и распространяется на все составляющие результата Работ, выполненных в рамках Договора (Объект).

Сторонами в ст. 22.3. Договоров согласовано, что продолжительность гарантийного срока на объект составляет 5 лет от даты утверждения Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11).

Кроме, того в процессе исполнения Договоров, Заказчик резервирует 5% стоимости фактически выполненных Работ, включая стоимость Материально- технических ресурсов, приобреуаемых Подрядчиком самостоятельно до окончания строительства Объекта. При резервировании из стоимости фактически выполненных Работ исключается стоимость МТР поставки Заказчика/Третьего лица, указанного Заказчиком (п. 23.2.1).

Банковская гарантия истцом не предоставлялась.

В соответствии с заключенными Договорами подряда, в случае непредоставления гарантии указанной в ст. 23.1 сумма резервирования выплачивается Подрядчику только по истечении гарантийного срока на Объект, либо по предоставлению такой Гарантии, в сроки указанные в ст. 4.4. (ст. 23.2.3 Договора от 19.06.2018, ст. 23.2.3 Договора от 18.12.2018 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2019).

В соответствии с п. 2 ст. 1 и ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Из указанного принципа свободы договора следует, что стороны подрядной сделки вправе определить порядок оплаты выполненных работ по своему усмотрению, в частности, отступить от общего правила ст. 746 ГК РФ, установив, что частичная оплата выполненных работ приостанавливается до истечения гарантийного срока.

Согласно п. 4.2. Договоров, Заказчик производит гарантийные удержания в размере 5% от очередного платежа за выполненные Работы в соответствии с п. 23.2 Договора (Договор от 19.06.2018 в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 19.08.2020, Договор от 18.02.2018 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2019).

Исходя из положений п. 27.8. Договоров, оплата суммы накопленных гарантийных удержаний производится по правилам п. 23.2. договора, в соответствии со ст. 4 Договора, по истечении срока указанного в п. 22.3., при этом началом течения данного срока в случае досрочного расторжения Договора считается дата такого расторжения.

Следовательно, в соответствии с положениями Договоров (п. 22, п. 23.2, п. 27) оснований для возврата гарантийных удержаний до истечения 5 летнего гарантийного срока отсутствуют.

Расторжение договора до истечения гарантийного срока само по себе не определяет возникновение у Заказчика безусловной обязанности возвратить гарантийные удержания подрядчику, указанный вывод подтверждается многочисленной судебной практикой.

(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 мая 2017 г. N Ф07-3639/17 по делу N А21 -2040/2016, Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 12 марта 2018 г. N 305-ЭС17-17564 по делуК А40-67546/2016, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23 декабря 2021 г. N Ф05-10456/20 по делу N А40-29629/2019, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20 октября 2021 г. КФ09-1050/20 по делу N А71-73 5/2019, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского, округа от 7 июня 2021 г. N Ф04-2385/21 по делу N А46- 14455/2020)

Таким образом, с учетом приведенных разъяснений следует вывод о том, что обязанность Заказчика возвратить гарантийные удержания не возникает в силу прекращения договора подряда или сдачи объекта в эксплуатацию, а наступает в согласованные сторонами сроки, обеспечивающие гарантийные обязательства Подрядчика.

С учетом изложенного, заявленные требования истца о взыскании задолженности по договорам подряда удовлетворению не подлежат.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на истца в размере, установленном статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Сумма излишне оплаченной госпошлины возвращается истцу.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Обществу с ограниченной ответственностью "Уфанефтемаш" (ИНН <***>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 16.05.2007) в удовлетворении исковых требований отказать.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Уфанефтемаш" (ИНН <***>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 16.05.2007) из федерального бюджета 10 654 руб. часть суммы излишне оплаченной государственной пошлины (чек по операции мобильное приложение Сбербанк Онлайн от 03.02.2022 10:28:37 мск. Идентификатор платежа 602142131843VLDW).

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.



Судья З.Г. Фазлыева