СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 14 ноября 2019 г. по делу № А79-6018/2019

Арбитражный суд Чувашской Республики (АС Чувашской Республики) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

20/2019-121713(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-6018/2019
г. Чебоксары
14 ноября 2019 года
Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Трусова А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "Компания "Связь и информационные технологии",

ОГРН <***>, ИНН <***>, 127299, <...>, этаж 11, пом. XVI, ком. 36,

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Спецстройстандарт",

ОГРН <***>, ИНН <***>, 428022, <...>, о взыскании 65 246 руб.,

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,

публичного акционерного общества "Мегафон", 127006, <...>,

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Спецстройстандарт" в пользу акционерного общества "Компания "Связь и информационные технологии" 43 882 (Сорок три тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 12 копеек пени за просрочку выполнения работ в период с 03.05.2016 по 02.07.2018, 21 363 (Двадцать одна тысяча триста шестьдесят три) рубля 88 копеек убытков, 2 610 (Две тысячи шестьсот десять) рублей возмещения расходов по государственной пошлине.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества "Компания "Связь и информационные технологии" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Спецстройстандарт" 1 826 (Одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 03 копейки пени за просрочку оплаты работ в период с 14.08.2018 по 25.09.2018.

В оставшейся части требований в иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Спецстройстандарт" в доход федерального бюджета 1 840 (Одна тысяча восемьсот сорок) рублей государственной пошлины.

Взыскать с акционерного общества "Компания "Связь и информационные технологии" 160 (Сто шестьдесят) рублей государственной пошлины.

Произвести зачет удовлетворенных требований по первоначальному и встречному искам.

В результате произведенного зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Спецстройстандарт" в пользу акционерного общества "Компания "Связь и информационные технологии" 66 029 (Шестьдесят шесть тысяч двадцать девять) рублей 97 копеек.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья А.В. Трусов