СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 7 июня 2022 г. по делу № А50-3780/2022

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

100619_3861394

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

город Пермь 07.06.2022 года Дело № А50-3780/22

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Балякиной О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бады- ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

публичного акционерного общества «Уралкалий» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 618416, <...>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Прикамье» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 618548, <...>; почтовый адрес: 618500, <...>)

о взыскании 3 696 264,98 руб.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Прикамье» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 618548, <...>; почтовый адрес: 618500, <...>) в пользу публичного акционерного общества «Уралкалий» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 618416, <...>) 350 153,30 руб. штрафной неустойки, 19 473,20 руб. неустойки за отказ от договора, а также 41 481 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении оставшейся части исковых требований отказать.

Возвратить публичному акционерному обществу «Уралкалий» (ОГРН <***>, ИНН <***>; адрес: 618416, <...>) из дохода федерального бюджета излишне уплаченную по платежному поручению № 9567 от 14.02.2022 государственную пошлину в сумме 11 527 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья Электр онная п одпись д ействите льна. О. В. Балякина

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 17.12.2021 5:16:17

Кому выдана Балякина Ольга Вячеславовна