Определение от 28 января 2026 г. АС Иркутской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Седова, стр. 76, г. Иркутск, Иркутская область, 664025,

тел. <***>; факс <***> https://irkutsk.arbitr.ru


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о завершении предварительного судебного заседания и открытии судебного заседания суда

первой инстанции

г. Иркутск Дело № А19-29982/2025 29.01.2026 г.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Кириченко С.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мамедовой А.М., рассматривает в предварительном судебном заседании в помещении арбитражного суда дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНДСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, АДРЕС: 664003, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ИРКУТСК, Г ИРКУТСК, УЛ ЛИТВИНОВА, Д. 3)

к ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ФИО1 (ОГРНИП: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании 3 032 746 руб. 88 коп.,

при участии в предварительном судебном заседании: от истца – ФИО2, доверенность от 01.10.2025, паспорт, диплом;

от ответчика – не явились, извещены,

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНДСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" обратилось в суд с исковым заявлением к ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ФИО1, в котором просит:

1. Взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства в общем размере 3 032 746,88 (Три миллиона тридцать две тысячи семьсот сорок шесть рублей 88 копеек), а именно: 1 805 930,00 руб. – неосновательно приобретенное имущество (общая сумма авансов); 402 464,40 руб. - неустойка по Договору подряда № 18 от «17» февраля 2025 года за просрочку поставки Товара за период с 17.05.2025 г. по 08.07.2025 года; 131 574,90 руб. - неустойка по Дополнительному соглашению № 1 от «13» марта 2025 г. к Договору подряда № 18 от «17» февраля 2025 года за просрочку поставки Товара за период с 21.06.2025 г. по 08.07.2025 года; 379 245,30 руб.- неустойка по Договору подряда № 18 от «17» февраля 2025 года за просрочку выполнения Работ за период с 20.05.2025 г. по 08.07.2025 года; 108 355,80 руб. - неустойка по Дополнительному соглашению № 1 от «13» марта 2025 г. к Договору подряда № 18 от «17» февраля 2025 года за просрочку выполнения Работ за период с 24.06.2025 г. по 08.07.2025 года; 92 572,48 руб.- проценты

по статье 395 ГК РФ на сумму удержанного аванса, за период с 03.07.2025 года по 16.10.2025 года; расходы по уплате государственной пошлины в размере 112 604,00 руб.;

2. Взыскать с ответчика в пользу истца проценты по статье 395 ГК РФ на сумму удержанных авансов (1 805 930,00 руб.), за период с 17.10.2025 года по день вынесения судом решения в размере 841,12 руб. (согласно следующих расчетом: 1 805 930,00 * 17 % / 365 дней в году) за каждый календарный день просрочки;

3. Взыскать с ответчика в пользу истца проценты по статье 395 ГК РФ на сумму удержанного аванса (1 805 930,00 руб.), за период со дня, следующего за днем вынесения судом решения, по день фактического возврата неосновательно приобретенного имущества (сумма аванса) Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГРАНДСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в размере 841,12 руб. (согласно следующих расчетом: 1 805 930,00 * 17 % / 365 дней в году) за каждый календарный день просрочки.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 17.12.2025 исковое заявление принято, назначено предварительное судебное заседание.

К судебному заседанию от ответчика поступил отзыв и ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Заслушаны пояснения представителя истца.

В предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству окончена. Коллегиальное рассмотрение дела не требуется.

Арбитражный суд приходит к выводу о возможности завершения предварительного судебного заседания и рассмотрения данного дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Руководствуясь пунктом 28 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 (ред. от 01.07.2014) «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», статьями 137, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

1. Завершить подготовку дела к судебному разбирательству. 2. Завершить предварительное судебное заседание. 3. Открыть судебное заседание в первой инстанции (судебное разбирательство).

Судья С.И. Кириченко