Резолютивная часть решения от 30 ноября 2025 г. АС Липецкой области

Арбитражный суд Липецкой области пл. Петра Великого, 7, <...> http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А36-6851/2025
г. Липецк
01 декабря 2025 г.
Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Белоусовой О.Ю., при ведении протокола помощником судьи Фоминой М.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «СК ПОДГОРЕНСКОЕ» (<...>, помещ. 14, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ВИСТА» (<...>, помещ. 3, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 3 803 364 руб. 75 коп., при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 – представитель, доверенность от 09.06.2025 (срок действия 3 года), диплом о высшем юридическом образовании,

от ответчика: ФИО2 – представитель, доверенность от 14.04.2025 (срок действия 1 год), диплом о высшем юридическом образовании,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВИСТА» (<...>, помещ. 3, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СК ПОДГОРЕНСКОЕ» (<...>, помещ. 14, ОГРН <***>, ИНН <***>) 3 803 364 руб. 75 коп., в том числе:

570 000 руб. 00 коп. основного долга по договору подряда № 1 от 13.01.2023, 1 368 360 руб. 00 коп. неустойки по договору подряда № 1 от 13.01.2023 за период с 10.02.2023 по 01.12.2025, а также неустойку за период с 02.12.2025 по день фактического исполнения обязательств из расчета 0,1% от суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки;

929 250 руб. 00 коп. основного долга по договору подряда № 2 от 01.02.2023, 935 754 руб. 75 коп. неустойки по договору подряда № 2 от 01.02.2023 за период с 01.03.2023 по 01.12.2025, а также неустойку за период с 02.12.2025 по день фактического исполнения обязательств из расчета 0,1% от суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВИСТА» (<...>, помещ. 3, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СК ПОДГОРЕНСКОЕ» (<...>, помещ. 14, ОГРН <***>, ИНН <***>) судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 129 006 руб. 00 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВИСТА» (<...>, помещ. 3, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 10 095 руб. 00 коп.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с даты изготовления в полном объеме и в этот срок может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья О.Ю. Белоусова