Резолютивная часть решения от 11 июля 2024 г. по делу № А10-2224/2024Арбитражный суд Республики Бурятия (АС Республики Бурятия) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А10-2224/2024 11 июля 2024 года г. Улан-Удэ Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Путинцевой Н.Г., руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Антарктида» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу государственного казенного учреждения Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 3 262 439 руб. 68 коп., из которых: 1 126 920 руб. – сумма неотработанного аванса по государственному контракту от 01.06.2020 № 0102200001620001213, 2 130 519 руб. 68 коп. – неустойка за просрочку выполнения работ за период с 10.09.2020 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 10.03.2024, 5 000 руб. – штраф за ненадлежащее исполнение контракта. В удовлетворении остальной части иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Антарктида» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 37 069 руб. - государственную пошлину. Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Бурятия. Судья Н.Г. Путинцева Суд:АС Республики Бурятия (подробнее)Истцы:Государственное казенное учреждение Республики Бурятия Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия (подробнее)Ответчики:ООО Антарктида (подробнее)Судьи дела:Путинцева Н.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
