Резолютивная часть решения от 21 сентября 2023 г. по делу № А27-3606/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-3606/2023

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

21 сентября 2023 года город Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Козиной К.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «СДС – Строй», Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ОГРН <***>, ИНН <***>

к управлению по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа, Кемеровская область - Кузбасс, р-н Промышленновский, пгт Промышленная, ОГРН <***>, ИНН <***>

о признании начисления пени незаконным

и встречному иску управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа, Кемеровская область - Кузбасс, р-н Промышленновский, пгт Промышленная, ОГРН <***>, ИНН <***>

к обществу с ограниченной ответственностью «СДС – Строй», Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ОГРН <***>, ИНН <***>

о обязании передать документы, о взыскании неустойки в размере 4 033 012,43 рублей, денежных средств за излишне уплаченные квадратные метры в размере 332 105, 29 рублей, неустойки в размере 251 094,40 рублей

третьи лица - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Промышленновского муниципального округа, ОГРН: <***>, ИНН: <***>, общество с ограниченной ответственностью "Кузбасская энергосетевая компания", ОГРН: <***>, ИНН: <***>

при участии:

от истца – представитель по доверенности от 21.10.2021 ФИО2 от ответчика – не явились

Руководствуясь статьями 110, 168-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «СДС – Строй» удовлетворить.

Обязать управление по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа, ОГРН <***> списать 2 872 749,84 рублей неустойки по муниципальным контрактам №№ 231-20 от 26.10.2020, 232-20 от 26.10.2020, 233-20 от 26.10.2020, 282-20 от 21.12.2020, 283-20 от 21.12.2020, 284-20 от 21.12.2020, 096-21 от 20.07.2021, 097-21 от 20.07.2021, 098-21 от 20.07.2021, 150-21 от 11.10.2021, 178-21 от 22.11.2021, 179-21 от 22.11.2021, 006-22 от 21.02.2022.

Взыскать с управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа, ОГРН <***> в пользу общества

с ограниченной ответственностью «СДС – Строй», г. Кемерово, ОГРН 1064205110089, 6000 рублей госпошлины за рассмотрение первоначального иска.

Принять отказ управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа от встречных требований в части обязания передать документацию.

В указанной части производство по делу перетратить.

В оставшейся части встречные исковые требования управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СДС – Строй», г. Кемерово, ОГРН <***> в пользу управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа, ОГРН <***>, 504 111,44 рублей неустойки.

В оставшейся части встречные исковые требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СДС – Строй», г. Кемерово, ОГРН <***> в доход федерального бюджета 5048,64 рублей госпошлины за рассмотрение встречного иска.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья К.В. Козина