Резолютивная часть решения от 22 июня 2020 г. по делу № А65-32217/2019

2113/2020-129258(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-32217/2019
г. Казань
22 июня 2020 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Аппаковой Л.Р.,

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи Ермошкиной В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "КонКор", г.Казань к Обществу с ограниченной ответственностью "Феста", г.Казань об обязании ответчика подписать договор выполнения работ с истцом, обязании ответчика подписать акты освидетельствования скрытых работ,

встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Феста", г.Казань к Общества с ограниченной ответственностью "КонКор", г.Казань о признании договора подряда № С/Ф-262 от 05.09.2019г. между ООО «ФЕСТА» и ООО «КонКор» заключенным конклюдентными действиями Сторон в согласованной Сторонами в редакции ООО «ФЕСТА» и обязать ООО «КонКор» подписать данный Договор; о взыскании суммы неосвоенного аванса в размере 592 850 (пятьсот девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, суммы договорной неустойки в размере 515 976 (пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 54 копеек, возникшая в связи нарушением ООО «КонКор» сроков выполнения работ по Договору подряда № С/Ф-262 от 05.09.2019г.; суммы договорной неустойки в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, предъявленная на основании пп. 2 п. 16.6. Договору подряда № С/Ф-262 от 05.09.2019г. в связи нарушением ООО «КонКор» гарантий и заверений, указанных в п. 10.5 Договора подряда № С/Ф-262 от 05.09.2019г.,

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КонКор", г.Казань, (ОГРН 1161690157474, ИНН 1655373069) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Феста", г.Казань, (ОГРН 1101690044851, ИНН 1657096614) 592 850 руб. неосновательного обогащения.

В остальной части встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КонКор", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 12 000 руб. государственной пошлины по первоначальному иску и 14 857 руб. государственной пошлины по встречному иску.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Председательствующий судья Л.Р. Аппакова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 03.02.2020 10:04:53Кому выдана Аппакова Лилия Рафиковна