Решение от 14 декабря 2023 г. по делу № А83-18371/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А83-18371/2023
14 декабря 2023 года
город Симферополь


Резолютивная часть решения объявлена07 декабря 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 14 декабря 2023 года.

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гаврилюк М.П., при ведении протокола судебного заседания и его аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Лукман-Лес» (ОГРН <***>)

к Администрации Голубинского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (ОГРН <***>),

о взыскании,

в отсутствие явки в судебное заседание уполномоченных представителей лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о дате, времени и месте судебного заседания.

установил:

ООО «Лукман-Лес» обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к Администрации Голубинского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым о взыскании задолженности и пени по договорам в размере 3 238 265,74 руб.

Исковые требования мотивированы неисполнение ответчиком принятых на себя обязательств по оплате работ, выполненных истцом и принятых ответчиком по договорам № 11 от 02.02.2023, № 12 от 02.02.2023, № 13 от 02.02.2023, № 15 от 08.02.2023, № 22/03 от 22.02.2023, № 27/03 от 27.02.2023, № 28/03 от 28.02.2023, №02/03 от 02.03.2023.

Заявлением от 12.10.2023 истец, в порядке ст. 49 АПК РФ, уменьшил исковые требования, просил взыскать пеню в размере 224 127,26 руб. мотивируя ходатайство оплатой ответчиком долга в полном объеме в размере 3 167 434,00 руб. после обращения с иском в суд.

Ответчик представил в суд отзыв на исковое заявление в котором указал на погашение задолженности и просил отказать в удовлетворении иска в полном объеме.

Исследовав и оценив имеющиеся в деле документы, всесторонне и полно выяснив фактические обстоятельства, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению ввиду следующего.

Судом установлено, что 02 февраля 2023 года между ООО «Лукман-Лес» (далее – Исполнитель, истец) и Администрацией Голубинского сельского поселения (далее – Заказчик, ответчик) был заключен договор №11 на выполнение работ по обрезке деревьев с автогидроподъемника, вывозу порубочных остатков, листвы и травы находящихся на территории села Соколиное Бахчисарайского района Республики Крым (далее — Договор № 11 от 02.02.2023 г).

Цена Договора № 11 от 02.02.2023 г составляет 472 000 (четыреста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, без НДС и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Договора (п. 2.1).

Пунктом 4.1 Договора № II от 02.02.2023 г установлен срок выполнения работ: с 02.02.2023 г по 20.02.2023 г. Датой завершения работ по Договору является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по факту выполнения работ (п. 4.2).

17 февраля 2023 года Ответчиком была произведена приемка выполненных работ на сумму 472 000 (четыреста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, что подтверждается актом сдачи-приёмки выполненных услуг №11 от 17.02.2023 г. В соответствии с указанным документом при приемке работ Ответчик посчитал их удовлетворяющими условиям Договора № 11 от 02.02.2023 г, претензий по объему и качеству не имел.

Согласно пункту 3.3 Договора № 11 от 02.02.2023 г, ст. 746 Гражданского кодекса РФ, ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчёты за выполненные работы должны быть выполнены Ответчиком в течении 15 рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приёмке работ.

Следовательно, конечной датой оплаты за выполненные и принятые работы по Договору № 11 от 02.02.2023 г является 15 марта 2023 года.

02 февраля 2023 года между ООО «Лукман-Лес» и Администрацией Голубинского сельского поселения был заключен договор №12 на выполнение работ по сносу аварийных и сухостойных деревьев на территории села Соколиное Бахчисарайского района Республики Крым (далее — Договор № 12 от 02.02.2023 г).

Цена Договора № 12 от 02.02.2023 г составляет 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Договора (п. 2.1).

Пунктом 4.1 Договора № 12 от 02.02.2023 г установлен срок выполнения работ: с 02.02.2023 г по 20.02.2023 г. Датой завершения работ по Договору является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по факту выполнения работ (п.4.2).

17 февраля 2023 года Ответчиком была произведена приемка выполненных работ на сумму 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что подтверждается актом сдачи-приёмки выполненных услуг № 12 от 17.02.2023 г. В соответствии с указанным документом при приемке работ Ответчик посчитал их удовлетворяющими условиям Договора № 12 от 02.02.2023 г, претензий по объему и качеству не имел.

Согласно пункту 3.3 Договора № 12 от 02.02.2023 г, ст. 746 Гражданского кодекса РФ, ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчёты за выполненные работы должны быть выполнены Ответчиком в течении 15 рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приёмке работ.

Следовательно, конечной датой оплаты за выполненные и принятые работы по Договору № 12 от 02.02.2023 г является 15 марта 2023 года.

02 февраля 2023 года между ООО «Лукман-Лес» и Администрацией Голубинского сельского поселения был заключен договор №13 на выполнение работ по сносу аварийных и сухостойных деревьев, покос и спил кустарника и древесно-кустарниковой растительности (ДКР) на территории села Соколиное Бахчисарайского района Республики Крым (далее — Договор № 13 от 02.02.2023 г).

Цена Договора № 13 от 02.02.2023 г составляет 516 660 (пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, без НДС и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Договора (п. 2.1).

Пунктом 4.1 Договора № 13 от 02.02.2023 г установлен срок выполнения работ: с 02.02.2023 г по 20.02.2023 г. Датой завершения работ по Договору является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по факту выполнения работ (п. 4.2).

17 февраля 2023 года Ответчиком была произведена приемка выполненных работ на сумму 516 660 (пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, что подтверждается актом сдачи-приёмки выполненных услуг № 13 от 17.02.2023 г. В соответствии с указанным документом при приемке работ Ответчик посчитал их удовлетворяющими условиям Договора № 13 от 02.02.2023 г, претензий по объему и качеству не имел.

Согласно пункту 3.3 Договора № 13 от 02.02.2023 г, ст. 746 Гражданского кодекса РФ, ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчёты за выполненные работы должны быть выполнены Ответчиком в течении 15 рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приёмке работ.

Следовательно, конечной датой оплаты за выполненные и принятые работы по Договору №13 от 02.02.2023 г является 15 марта 2023 года.


08 февраля 2023 года между ООО «Лукман-Лес» и Администрацией Голубинского сельского поселения был заключен договор №15 на выполнение работ по сносу аварийных и сухостойных деревьев на территории села Богатое Ущелье Бахчисарайского района Республики Крым (далее — Договор № 15 от 08.02.2023 г).

Цена Договора № 15 от 08.02.2023 г составляет 310 000 (триста десять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Договора (п. 2.1)

Пунктом 4.1 Договора № 15 от 08.02.2023 г установлен срок выполнения работ: с 08.02.2023 г по 21.02.2023 г. Датой завершения работ по Договору является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по факту выполнения работ (п.4.2).

20 февраля 2023 года Ответчиком была произведена приемка выполненных работ на сумму 310 000 (триста десять тысяч) рублей 00 копеек, что подтверждается актом сдачи- приёмки выполненных услуг № 15 от 20.02.2023 г. В соответствии с указанным документом при приемке работ Ответчик посчитал их удовлетворяющими условиям Договора № 13 от 02.02.2023 г, претензий по объему и качеству не имел.

Согласно пункту 3.3 Договора № 15 от 02.02.2023 г, ст. 746 Гражданского кодекса РФ, ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчёты за выполненные работы должны быть выполнены Ответчиком в течении 15 рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приёмке работ.

Следовательно, конечной датой оплаты за выполненные и принятые работы по Договору N° 15 от 08.02.2023 г является 17 марта 2023 года.

22 февраля 2023 года между ООО «Лукман-Лес» и Администрацией Голубинского сельского поселения был заключен договор №22/03 на выполнение работ по расчистке территорий Ответчика от древесно-кустарниковой растительности (далее — Договор №22/03 от 22.02.2023 г).

Цена Договора составляет 307 286 (триста семь тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, без НДС и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Договора (п. 2.1).

Пунктом 4.1 Договора № 22/03 от 22.02.2023 г установлен срок выполнения работ: с 22.02.2023 г по 10.04.2023 г. Датой завершения работ по Договору является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по факту выполнения работ (п.4.2).

05 апреля 2023 года Ответчиком была произведена приемка выполненных работ на сумму 307 286 (триста семь тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, что подтверждается актом сдачи-приёмки выполненных услуг № 22/03 от 05.04.2023 г. В соответствии с указанным документом при приемке работ Ответчик посчитал их удовлетворяющими условиям Договора № 22/03 от 22.02.2023 г, претензий по объему и качеству не имел.

Согласно пункту 3.3 Договора № 22/03 от 22.02.2023 г, ст. 746 Гражданского кодекса РФ, ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчёты за выполненные работы должны быть выполнены Ответчиком в течении 15 рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приёмке работ.

Следовательно, конечной датой оплаты за выполненные и принятые работы по Договору № 22/03 от 22.02.2023 г является 26 апреля 2023 года.

27 февраля 2023 года между ООО «Лукман-Лес» и Администрацией Голубинского сельского поселения был заключен договор №27/03 на выполнение работ по расчистке территорий Ответчика от древесно-кустарниковой растительности (далее — Договор №27/03 от 27.02.2023 г).

Цена Договора составляет 167 530 (сто шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, без НДС и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Договора (п. 2.1).

Пунктом 4.1 Договора № 27/03 от 27.02.2023 г установлен срок выполнения работ: с 27.02.2023 г по 10.04.2023 г. Датой завершения работ по Договору является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по факту выполнения работ (п.4.2).

05 апреля 2023 года Ответчиком была произведена приемка выполненных работ на сумму 167 530 (сто шестьдесят семь тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, что подтверждается актом сдачи-приёмки выполненных услуг № 27/03 от 05.04.2023 г. В соответствии с указанным документом при приемке работ Ответчик посчитал их удовлетворяющими условиям Договора № 27/03 от 27.02.2023 г, претензий по объему и качеству не имел.

Согласно пункту 3.3 Договора № 27/03 от 27.02.2023 г, ст. 746 Гражданского кодекса РФ, ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчёты за выполненные работы должны быть выполнены Ответчиком в течении 15 рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приёмке работ.

Следовательно, конечной датой оплаты за выполненные и принятые работы по Договору № 27/05 от 27.02.2023 г является 26 апреля 2023 года.

28 февраля 2023 года между ООО «Лукман-Лес» и Администрацией Голубинского сельского поселения был заключен договор №28/03 на выполнение работ по расчистке территорий Ответчика от древесно-кустарниковой растительности (далее — Договор №28/03 от 28.02.2023 г).

Цена Договора составляет 245 494 (двести сорок пять тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 00 копеек, без НДС и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Договора (п. 2.1).

Пунктом 4.1 Договора № 28/03 от 28.02.2023 г установлен срок выполнения работ: с 28.02.2023 г по 10.04.2023 г. Датой завершения работ по Договору является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по факту выполнения работ (п.4.2).

05 апреля 2023 года Ответчиком была произведена приемка выполненных работ на сумму 245 494 (двести сорок пять тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 00 копеек, что подтверждается актом сдачи-приёмки выполненных услуг № 28/03 от 05.04.2023 г. В соответствии с указанным документом при приемке работ Ответчик посчитал их удовлетворяющими условиям Договора № 28/03 от 28.02.2023 г, претензий по объему и качеству не имел.

Согласно пункту 3.3 Договора № 28/03 от 28.02.2023 г, ст. 746 Гражданского кодекса РФ, ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчёты за выполненные работы должны быть выполнены Ответчиком в течении 15 рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приёмке работ.

Следовательно, конечной датой оплаты за выполненные и принятые работы по Договору № 28/03 от 28.02.2023 г является 26 апреля 2023 года.


02 марта 2023 года между ООО «Лукман-Лес» и Администрацией Голубинского сельского поселения был заключен договор № 02/03 на выполнение работ по расчистке территорий Ответчика от древесно-кустарниковой растительности (далее — Договор № 02/03 от 02.03.2023 г).

Цена Договора составляет 588 464 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, без НДС и включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с условиями Договора (п. 2.1).

Пунктом 4.1 Договора № 02/03 от 02.03.2023 г. установлен срок выполнения работ: с

г по 10.04.2023 г. Датой завершения работ по Договору является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по факту выполнения работ (п.4.2).

05 апреля 2023 года Ответчиком была произведена приемка выполненных работ на сумму 588 464 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, что подтверждается актом сдачи-приёмки выполненных услуг № 02/03 от 05.04.2023 г. В соответствии с указанным документом при приемке работ Ответчик посчитал их удовлетворяющими условиям Договора № 02/03 от 02.03.2023 г, претензий по объему и качеству не имел.

Согласно пункту 3.3 Договора № 02/03 от 02.03.2023 г, ст. 746 Гражданского кодекса РФ, ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расчёты за выполненные работы должны быть выполнены Ответчиком в течении 15 рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приёмке работ.

Следовательно, конечной датой оплаты за выполненные и принятые работы по Договору № 02/03 от 02.03.2023 г является 26 апреля 2023 года.

В связи с отсутствием в установленный срок от Заказчика оплаты за выполненные работы истец обратился с иском в суд.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с частью 1 статьи 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского Кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с п.2 ст.720 Гражданского Кодекса Российской Федерации доказательством сдачи подрядчиком результата работ и приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку выполненных работ.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Материалами дела подтверждается выполнение истцом работ по договорам, и их приемку ответчиком.

Оплата выполненных работ была осуществлена ответчиком с нарушением сроков, установленных договорами, а именно:

платёжным поручением № 856024 от 31.08.2023 г;

платёжным поручением № 533003 от 12.07.2023 г;

платёжным поручением № 204006 от 05.10.2023 г;

платёжным поручением № 863257 от 01.09.2023 г;

платёжным поручением № 210606 от 06.10.2023 г;

платёжным поручением № 210608 от 06.10.2023 г;

платёжным поручением № 210609 от 06.10.2023 г;

платёжным поручением № 210610 от 06.10.2023 г.

В связи с оплатой ответчиком основного долга в сумме 3 167 434,0 руб. после обращения истца в суд с иском, истец уточнил исковые в части взыскания пени и просил взыскать пеню по день оплаты долга.

Частью 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исполнение обязательств может обеспечиваться, в частности, неустойкой.

Согласно части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно п. п. 8.1 и 8.13 вышеприведённых договоров, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Представленный истцом в заявлении от 12.10.2023 расчет пени судом проверен и признан арифметически верным, требование о взыскании пени подлежащим удовлетворению.

Ответчиком контррасчет пени не представлен.

Таким образом, суд удовлетворяет требование истца о взыскании пени в размере 224 127,26 руб., из них:

пеня по Договору № 11 от 02.02.2023 г за период с 16 марта 2023 года по 31 августа 2023 года в сумме 34 566,13 руб.;

пеня по Договору № 12 от 02.02.2023 г за период с 16 марта 2023 года по 12 июля 2023 года в сумме 28 877,33 руб.;

пеня по Договору № 13 от 02.02.2023 г за период с 16 марта 2023 года по 05 октября 2023 года в сумме 45 672,74 руб.;

пеня по Договору № 15 от 08.02.2023 г за период с 18 марта 2023 года по 01 сентября 2023 года в сумме 22 568,00 руб.;

пеня по Договору № 22/03 от 22.02.2023 г за период с 27 апреля 2023 года по 06 октября 2023 года в сумме 21 704,63 руб.;

пеня по Договору № 27/03 от 27.02.2023 г за период с 27 апреля 2023 года по 06 октября 2023 года в сумме 11 833,20 руб.;

пеня по Договору № 28/03 от 28.02.2023 г за период с 27 апреля 2023 года по 06 октября 2023 года в сумме 17 340,06 руб.;

пеня по Договору № 02/03 от 02.03.2023 г за период с 27 апреля 2023 года по 06 октября 2023 года в сумме 41 565,17 руб.

Согласно ч.1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае добровольного удовлетворения исковых требований ответчиком после обращения истца в суд и принятия судебного решения по такому делу судебные издержки также подлежат взысканию с ответчика (п. 26 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 1 от 21.01.2016 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела".)

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Администрации Голубинского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Лукман-Лес» (ОГРН <***>) пеню в размере 224 127,26 руб., а также судебные расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, в размере 39 191,00 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Судья М.П. Гаврилюк