Резолютивная часть решения от 8 декабря 2022 г. по делу № А39-4801/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)




Дело № А39-4801/2022
город Саранск
08 декабря 2022 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Юськаева Р.К.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску Государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Мордовия» к ФИО2 о взыскании неустойки в размере 199063руб. 07коп.,

при участии в заседании:

от истца: ФИО3, представителя по доверенности,

от ответчика: ФИО2 (лично),

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

р е ш и л:

взыскать с ФИО2 в пользу Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 83233 руб. 07 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2091 руб.

В остальной части иска отказать.

Возвратить из федерального бюджета Государственному казенному учреждению "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (ОГРН <***>, ИНН <***>) государственную пошлину в размере 4881 руб., уплаченную по платежному поручению от 27.05.2022 №838458.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


Судья Р.К. Юськаев