Резолютивная часть решения от 16 марта 2023 г. по делу № А39-11505/2022

15/2023-14027(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)



Дело № А39-11505/2022
город Саранск
16 марта 2023 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Казенного учреждения городского округа Саранск "Городская служба заказчика по капитальному строительству" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Публичному акционерному обществу "Ремстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки в сумме 2 399 153 рубля 86 копеек, штрафа в сумме 198773 рубля 57 копеек и судебных расходов

и по встречному иску Публичного акционерного общества "Ремстрой"

к Казенному учреждению городского округа Саранск "Городская служба заказчика по капитальному строительству"

о взыскании задолженности по оплате работ в сумме 2 136 580 рублей при участии:

от КУ го Саранск "Горкапстройзаказчик": ФИО2 – представителя по доверенности от 01.11.2022,

от ПАО "Ремстрой": ФИО3 – представителя по доверенности от 29.06.2022,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

1. Исковые требования Казенного учреждения городского округа Саранск "Городская служба заказчика по капитальному строительству" удовлетворить частично.

Взыскать с Публичного акционерного общества "Ремстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Казенного учреждения городского округа Саранск "Городская служба заказчика по капитальному строительству" (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 1 199 576 рублей 93 копейки и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 33 110 рублей.

В остальной части иска отказать.

Возвратить Казенному учреждению городского округа Саранск "Городская служба заказчика по капитальному строительству" (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную


пошлину в сумме 85 716 рублей, оплаченную по платежному поручению № 703161 от 05.12.2022.

2. Встречные исковые требования Публичного акционерного общества "Ремстрой" удовлетворить.

Взыскать с Казенного учреждения городского округа Саранск "Городская служба заказчика по капитальному строительству" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Публичного акционерного общества "Ремстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность в сумме 2 136 580 рублей.

Взыскать с Казенного учреждения городского округа Саранск "Городская служба заказчика по капитальному строительству" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 33 683 рубля.

3. С учетом произведенного зачета по первоначальному и встречному искам, взыскать с Казенного учреждения городского округа Саранск "Городская служба заказчика по капитальному строительству" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Публичного акционерного общества "Ремстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>) денежную сумму в размере 901 013 рублей 07 копеек.

Возвратить Казенному учреждению городского округа Саранск "Городская служба заказчика по капитальному строительству" (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 52 033 рубля, оплаченную по платежному поручению № 703161 от 05.12.2022.

4. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья С.Н. Макеева

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 06.03.2023 8:43:00

Кому выдана Макеева Светлана Николаевна