Резолютивная часть решения от 14 октября 2024 г. по делу № А27-21829/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-21829/2023

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

(резолютивная часть)

14 октября 2024 г. г. Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Тимохина В.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шубиной И.С., рассмотрев в формате веб-конференции в открытом судебном заседании

с участием представителя муниципального казенного учреждения Кемеровского

муниципального округа "Управление капитального строительства" по доверенности от

11.07.2024 – ФИО1,

представителя общества с ограниченной ответственностью "Тепло Дом Урал" по

доверенности от 18.01.2024 – ФИО2 (онлайн) дело по исковому заявлению

муниципального казенного учреждения Кемеровского муниципального округа

"Управление капитального строительства", ОГРН: <***>, ИНН: <***>

к обществу с ограниченной ответственностью "Тепло Дом Урал", ОГРН:

<***>, ИНН: <***>

о взыскании 3 701 111,70 руб. неосновательного обогащения, 493 481,56 руб.

неустойки, 616 851,95 руб. штрафа, 69 763,42 руб. процентов, с начислением процентов

по день фактического исполнения обязательства по встречному исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Тепло Дом Урал", ОГРН:

<***>, ИНН: <***>

к муниципальному казенному учреждению Кемеровского муниципального

округа "Управление капитального строительства", ОГРН: <***>, ИНН:

<***>

о взыскании 7 651 679,68 руб. задолженности по Муниципальному контракту

№ 23008 от 28.02.2023, пени за период с 27.12.2023 по день фактической уплаты

Руководствуясь статьями 330, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", статьями 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Тепло Дом Урал" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу муниципального казенного учреждения Кемеровского муниципального округа "Управление капитального строительства" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 1 140 762,36 руб., в том числе 487 313,04 руб. неустойки по Муниципальному контракту № 23008 от 28.02.2023 г. за период 02.07.2023 г. – 18.09.2023 г., 616 851,95 руб. штрафа по Муниципальному

контракту № 23008 от 28.02.2023 г., 26 462,48 руб. расходов на проведение экспертизы, 10 134,89 руб. расходов на уплату государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований муниципального казенного учреждения Кемеровского муниципального округа "Управление капитального строительства" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) отказать.

Взыскать с муниципального казенного учреждения Кемеровского муниципального округа "Управление капитального строительства" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета 3 114 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального казенного учреждения Кемеровского муниципального округа "Управление капитального строительства" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Тепло Дом Урал" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 7 968 176,29 руб., в том числе 6 670 718,86 руб. задолженности по Муниципальному контракту № 23008 от 28.02.2023 г., 1 237 863,06 руб. пени за период 27.12.2023 г. – 14.10.2024 г., 59 594,37 руб. расходов на уплату государственной пошлины, а также пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начисляя такую пеню на денежную сумму в размере 6 670 718,86 руб., начиная с 15.10.2024 г. по день фактической уплаты указанной денежной суммы.

В удовлетворении остальной части исковых требований общества с ограниченной ответственностью "Тепло Дом Урал" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Тепло Дом Урал" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета 1 728 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела.

Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований.

В результате зачета взыскать с муниципального казенного учреждения Кемеровского муниципального округа "Управление капитального строительства" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Тепло Дом Урал" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 6 827 413,93 руб., в том числе 5 566 553,87 руб. задолженности по Муниципальному контракту № 23008 от 28.02.2023 г., 1 237 863,06 руб. пени за период 27.12.2023 г. – 14.10.2024 г., 22 997 руб. расходов на уплату государственной пошлины, а также пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начисляя такую пеню на денежную сумму в размере 5 566 553,87 руб., начиная с 15.10.2024 г. по день фактической уплаты указанной денежной суммы.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Электронная подпись действительна.

Судья Данны е ЭП:У достоверя ющий цен тр Казнач ейство Рос с и и В.В. Тимохин

Дата 14.12.2023 23:02:00

Кому выдана Тимохин Виталий Валерьевич