Резолютивная часть решения от 9 декабря 2020 г. по делу № А65-16492/2020Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 2165/2020-267207(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-16492/2020 город Казань 09 декабря 2020 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Р.Р.Абдуллиной, при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному иску общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Жилой комплекс «Вертикаль» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная Компания Т34» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки в размере 1 099 859,10 рубля, по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная Компания Т34» к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Жилой комплекс «Вертикаль» иск о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты в размере 155 265 рублей за период с 01.04.2019 по 16.10.2019, руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, первоначальные исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственно- Строительная Компания Т34» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик Жилой комплекс «Вертикаль» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 200 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 999 рублей. В остальной части отказать. Отказать в удовлетворении встречных исковых требований. Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем направления апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Татарстан. Судья Р.Р. Абдуллина Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.03.2020 7:55:58Кому выдана Абдуллина Регина Раисовна Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:ООО Специализированный застройщик Жилой комплекс "Вертикаль", г.Набережные Челны предст.Калимуллина Регина Рафаэлевна (подробнее)Ответчики:ООО "Производственно-Строительная Компания Т-34", г. Набережные Челны (подробнее)Судьи дела:Абдуллина Р.Р. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
