СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 17 марта 2020 г. по делу № А08-10900/2019

Арбитражный суд Белгородской области (АС Белгородской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

77_2534722

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-10900/2019
г. Белгород
17 марта 2020 года
Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Танделовой З. М., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и видеозаписи помощником судьи Карнауховой И.П., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН <***>, ОГРН<***>)

к ООО "ТИСАЙД" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 59 252,47 руб.,

при участии в судебном заседании: от истца: представитель ФИО1 – по доверенности от 30.12.2019г.;

от ответчика: представитель ФИО2 – по доверенности от 17.12.2019г. № 31АБ 1557319.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с ООО "ТИСАЙД"(ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту № Ф.2018.241843- 17/91 от 04.06.2018 на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Строительство групповых ячеек МДОУ «Детский сад № 3, с. Никольское Белгородского района» в размере 29 626,24 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ООО "ТИСАЙД"(ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 2 370 руб. 00коп.государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья З.М. Танделова