Решение от 13 апреля 2022 г. по делу № А62-10347/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г. Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е

город Смоленск

13.04.2022 Дело № А62-10347/2021

Резолютивная часть решения оглашена 06.04.2022

Полный текст решения изготовлен 13.04.2022


Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Каринской И. Л.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в лице конкурсного управляющего ФИО2

к Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами,

при участии:

от истца: ФИО3 – представитель по доверенности от 01.12.2021;

от ответчика: не явились, извещены надлежащим образом;

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» (далее – истец, ООО «Горизонт», Общество) в лице конкурсного управляющего ФИО2 обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области (далее – ответчик, Администрация) о взыскании 499 179 руб. 22 коп., в том числе: задолженности по договору от 01.09.2020 в размере 94 510 руб., задолженности по договору от 30.10.2020 в размере 94 510 руб., задолженности по договору от 12.10.2020 в размере 55 584 руб., задолженности по договору от 15.09.2020 в размере 55 584 руб., задолженности по договору от 02.11.2020 в размере 55 584 руб., задолженности по договору от 19.10.2020 в размере 55 584 руб., задолженности по договору от 01.12.2020 в размере 62 592 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 23.12.2020 по 07.12.2021 в сумме 25 231 руб. 22 коп.

Как следует из материалов дела, 01.09.2020 между Администрацией Лосненского сельского поселения Починковского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области ФИО4 (далее также – заказчик) и ООО «Горизонт» (далее также – исполнитель) был заключен договор (далее по тексту – договор от 01.09.2020), в соответствии с которым заказчик поручил, а исполнитель принял на себя обязательства по выполнению работ по замене глубинного насоса в д. Лихачево Починковского района Смоленской области.

Согласно пункту 1.2 договора от 01.09.2020 заказчик принял на себя обязательство оплатить выполненные исполнителем работы в сроки и на условиях, предусмотренных договором.

В разделе 3 договора от 01.09.2020 сторонами согласована стоимость работ и порядок расчетов сторон.

В соответствии с пунктом 3.2 договора от 01.09.2020 источниками оплаты услуг является бюджетное финансирование в сумме 94 510 руб.

Согласно пункту 3.3 договора от 01.09.2020 заказчик принял на себя обязательство оплатить стоимость работ по замене глубинного насоса в д. Лихачево Починковского района Смоленской области в полном объеме фактических затрат не позднее 7 дней с момента получения всех необходимых документов от исполнителя.

15.12.2020 Администрацией Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области и ООО «Горизонт» был подписан акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) на сумму 94 510 руб.

В этой связи 15.12.2020 Обществом выставлен счет № 33 на оплату услуг по договору от 01.09.2020.

В установленный договором срок оплата выполненных подрядчиком работ ответчиком в полном объеме не произведена.

30.10.2020 между Администрацией Лосненского сельского поселения Починковского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области ФИО4 (далее также – заказчик) и ООО «Горизонт» (далее также – исполнитель) был заключен договор (далее по тексту – договор от 30.10.2020), в соответствии с которым заказчик поручил, а исполнитель принял на себя обязательства по выполнению работ по замене глубинного насоса в д. Коленово Починковского района Смоленской области.

Согласно пункту 1.2 договора от 30.10.2020 заказчик принял на себя обязательство оплатить выполненные исполнителем работы в сроки и на условиях, предусмотренных договором.

В разделе 3 договора от 30.10.2020 сторонами согласована стоимость работ и порядок расчетов сторон.

В соответствии с пунктом 3.2 договора от 30.10.2020 источниками оплаты услуг является бюджетное финансирование в сумме 94 510 руб.

Согласно пункту 3.3 договора от 30.10.2020 заказчик принял на себя обязательство оплатить стоимость работ по замене глубинного насоса в д. Коленово Починковского района Смоленской области в полном объеме фактических затрат не позднее 7 дней с момента получения всех необходимых документов от исполнителя.

15.12.2020 Администрацией Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области и ООО «Горизонт» был подписан акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) на сумму 94 510 руб.

В этой связи 15.12.2020 Обществом выставлен счет № 34 на оплату услуг по договору от 30.10.2020.

В установленный договором срок оплата выполненных подрядчиком работ ответчиком в полном объеме не произведена.

12.10.2020 между Администрацией Лосненского сельского поселения Починковского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области ФИО4 (далее также – заказчик) и ООО «Горизонт» (далее также – исполнитель) был заключен договор (далее по тексту – договор от 12.10.2020), в соответствии с которым заказчик поручил, а исполнитель принял на себя обязательства по выполнению работ по замене глубинного насоса в д. Рябцево (большая башня) Починковского района Смоленской области.

Согласно пункту 1.2 договора от 12.10.2020 заказчик принял на себя обязательство оплатить выполненные исполнителем работы в сроки и на условиях, предусмотренных договором.

В разделе 3 договора от 12.10.2020 сторонами согласована стоимость работ и порядок расчетов сторон.

В соответствии с пунктом 3.2 договора от 12.10.2020 источниками оплаты услуг является бюджетное финансирование в сумме 55 584 руб.

Согласно пункту 3.3 договора от 12.10.2020 заказчик принял на себя обязательство оплатить стоимость работ по замене глубинного насоса в д. Рябцево (большая башня) Починковского района Смоленской области в полном объеме фактических затрат не позднее 7 дней с момента получения всех необходимых документов от исполнителя.

15.12.2020 Администрацией Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области и ООО «Горизонт» был подписан акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) на сумму 55 584 руб.

В этой связи 15.12.2020 Обществом выставлен счет № 35 на оплату услуг по договору от 12.10.2020.

В установленный договором срок оплата выполненных подрядчиком работ ответчиком в полном объеме не произведена.

15.09.2020 между Администрацией Лосненского сельского поселения Починковского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области ФИО4 (далее также – заказчик) и ООО «Горизонт» (далее также – исполнитель) был заключен договор (далее по тексту – договор от 15.09.2020), в соответствии с которым заказчик поручил, а исполнитель принял на себя обязательства по выполнению работ по замене глубинного насоса в д. Яново Починковского района Смоленской области.

Согласно пункту 1.2 договора от 15.09.2020 заказчик принял на себя обязательство оплатить выполненные исполнителем работы в сроки и на условиях, предусмотренных договором.

В разделе 3 договора от 15.09.2020 сторонами согласована стоимость работ и порядок расчетов сторон.

В соответствии с пунктом 3.2 договора от 15.09.2020 источниками оплаты услуг является бюджетное финансирование в сумме 55 584 руб.

Согласно пункту 3.3 договора от 15.09.2020 заказчик принял на себя обязательство оплатить стоимость работ по замене глубинного насоса в д. Яново Починковского района Смоленской области в полном объеме фактических затрат не позднее 7 дней с момента получения всех необходимых документов от исполнителя.

15.12.2020 Администрацией Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области и ООО «Горизонт» был подписан акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) на сумму 55 584 руб.

В этой связи 15.12.2020 Обществом выставлен счет № 36 на оплату услуг по договору от 15.09.2020.

В установленный договором срок оплата выполненных подрядчиком работ ответчиком в полном объеме не произведена.

02.11.2020 между Администрацией Лосненского сельского поселения Починковского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области ФИО4 (далее также – заказчик) и ООО «Горизонт» (далее также – исполнитель) был заключен договор (далее по тексту – договор от 02.11.2020), в соответствии с которым заказчик поручил, а исполнитель принял на себя обязательства по выполнению работ по замене глубинного насоса в д. Лихачево Починковского района Смоленской области.

Согласно пункту 1.2 договора от 02.11.2020 заказчик принял на себя обязательство оплатить выполненные исполнителем работы в сроки и на условиях, предусмотренных договором.

В разделе 3 договора от 02.11.2020 сторонами согласована стоимость работ и порядок расчетов сторон.

В соответствии с пунктом 3.2 договора от 02.11.2020 источниками оплаты услуг является бюджетное финансирование в сумме 55 584 руб.

Согласно пункту 3.3 договора от 02.11.2020 заказчик принял на себя обязательство оплатить стоимость работ по замене глубинного насоса в д. Лихачево Починковского района Смоленской области в полном объеме фактических затрат не позднее 7 дней с момента получения всех необходимых документов от исполнителя.

15.12.2020 Администрацией Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области и ООО «Горизонт» был подписан акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) на сумму 55 584 руб.

В этой связи 15.12.2020 Обществом выставлен счет № 37 на оплату услуг по договору от 02.11.2020.

В установленный договором срок оплата выполненных подрядчиком работ ответчиком в полном объеме не произведена.

19.10.2020 между Администрацией Лосненского сельского поселения Починковского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области ФИО4 (далее также – заказчик) и ООО «Горизонт» (далее также – исполнитель) был заключен договор (далее по тексту – договор от 19.10.2020), в соответствии с которым заказчик поручил, а исполнитель принял на себя обязательства по выполнению работ по замене глубинного насоса в д. Рябцево Починковского района Смоленской области.

Согласно пункту 1.2 договора от 19.10.2020 заказчик принял на себя обязательство оплатить выполненные исполнителем работы в сроки и на условиях, предусмотренных договором.

В разделе 3 договора от 19.10.2020 сторонами согласована стоимость работ и порядок расчетов сторон.

В соответствии с пунктом 3.2 договора от 19.10.2020 источниками оплаты услуг является бюджетное финансирование в сумме 55 584 руб.

Согласно пункту 3.3 договора от 19.10.2020 заказчик принял на себя обязательство оплатить стоимость работ по замене глубинного насоса в д. Рябцево Починковского района Смоленской области в полном объеме фактических затрат не позднее 7 дней с момента получения всех необходимых документов от исполнителя.

15.12.2020 Администрацией Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области и ООО «Горизонт» был подписан акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) на сумму 55 584 руб.

В этой связи 15.12.2020 Обществом выставлен счет № 38 на оплату услуг по договору от 19.10.2020.

В установленный договором срок оплата выполненных подрядчиком работ ответчиком в полном объеме не произведена.

01.12.2020 между Администрацией Лосненского сельского поселения Починковского района Смоленской области в лице Главы муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области ФИО4 (далее также – заказчик) и ООО «Горизонт» (далее также – исполнитель) был заключен договор (далее по тексту – договор от 01.12.2020), в соответствии с которым заказчик поручил, а исполнитель принял на себя обязательства по выполнению работ по ремонту участка водопроводной сети в д. Коленово Починковского района Смоленской области.

Согласно пункту 1.2 договора от 01.12.2020 заказчик принял на себя обязательство оплатить выполненные исполнителем работы в сроки и на условиях, предусмотренных договором.

В разделе 3 договора от 01.12.2020 сторонами согласована стоимость работ и порядок расчетов сторон.

В соответствии с пунктом 3.2 договора от 01.12.2020 источниками оплаты услуг является бюджетное финансирование в сумме 62 592 руб.

Согласно пункту 3.3 договора от 01.12.2020 заказчик принял на себя обязательство оплатить стоимость работ по ремонту участка водопроводной сети в д. Коленово Починковского района Смоленской области в полном объеме фактических затрат не позднее 7 дней с момента получения всех необходимых документов от исполнителя.

15.12.2020 Администрацией Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области и ООО «Горизонт» был подписан акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) на сумму 62 592 руб.

В этой связи 15.12.2020 Обществом выставлен счет № 39 на оплату услуг по договору от 01.12.2020.

В установленный договором срок оплата выполненных подрядчиком работ ответчиком в полном объеме не произведена.

В связи непогашением ответчиком задолженности по вышеуказанным договорам истцом в адрес Администрации направлена претензия от 15.09.2021 с требованием о погашении образовавшейся задолженности, которая оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с иском в суд.

Представитель истца в судебном заседании поддержала заявленные требования в полном объеме по изложенным в исковом заявлении основаниям.

Ответчик явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, отзыв на исковое заявление не представил.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) суд рассмотрел дело в отсутствие представителя ответчика.

Оценив доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, заслушав пояснения представителя истца, суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

В силу положений статей 702, 711, 720 ГК РФ основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Порядок приемки заказчиком работ, выполненных подрядчиком, определен статьей 720 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

По общему правилу, предусмотренному пунктом 3 статьи 720 ГК, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки), если иное не предусмотрено договором подряда.

Таким образом, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 720 ГК РФ проверка качества и объема оказанных услуг при их приемке является обязанностью заказчика, несоблюдение которой лишает его права впоследствии ссылаться на ненадлежащее исполнение обязательств исполнителем и некачественное оказание им услуг.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.04.2022 деятельность юридического лица – Администрации Лосненского сельского поселения Починковского района Смоленской области (ОГРН <***>; ИНН <***>) прекращена 15.01.2020 путем реорганизации в форме присоединения к Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области (ОГРН <***>; ИНН <***>).

В свою очередь, согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц от 07.12.2021, лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – Администрации Мурыгинкого сельского поселения Починковского района Смоленской области – является Глава муниципального образования ФИО4 (номер записи государственной регистрации 2156733257371 от 05.10.2015).

Согласно статье 183 Гражданского кодекса Российской Федерации при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку. Последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения.

При изложенных обстоятельствах, а также принимая во внимание соответствие формы и содержания спорных договоров 01.09.2020, от 30.10.2020, от 12.10.2020, от 15.09.2020, от 02.11.2020, от 19.10.2020 и от 01.12.2020, требованиям статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о заключении названных договоров между истцом и ответчиком – Администрацией Мурыгинкого сельского поселения Починковского района Смоленской области.

Согласно материалами дела, акты о приемке выполненных работ по договорам от 01.09.2020, от 30.10.2020, от 12.10.2020, от 15.09.2020, от 02.11.2020, от 19.10.2020, от 01.12.2020 были подписаны ответчиком 15.12.2020 без замечаний и возражений.

Если факт невыполнения подрядчиком работ мог быть обнаружен заказчиком при приемке выполненных работ, при условии подписания акта о приемке выполненных работ заказчиком без замечаний, то в таком случае заказчик, в силу пункта 3 статьи 720 ГК РФ лишен права ссылаться на данные недостатки (определение ВС РФ от 11.03.2016 по делу N А04-4219/2014).

Фактическое принятие заказчиком результата работ свидетельствует об отсутствии претензий по качеству и объему работ, выполненных подрядчиком.

В этой связи, поскольку ответчик не оплатил выполненные истцом работы по договору, суд полагает необходимым удовлетворить заявленные истцом требования и взыскать с ответчика в его пользу задолженность по договору от 01.09.2020 в размере 94 510 руб., задолженность по договору от 30.10.2020 в размере 94 510 руб., задолженность по договору от 12.10.2020 в размере 55 584 руб., задолженность по договору от 15.09.2020 в размере 55 584 руб., задолженность по договору от 02.11.2020 в размере 55 584 руб., задолженность по договору от 19.10.2020 в размере 55 584 руб., задолженность по договору от 01.12.2020 в размере 62 592 руб.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 23.12.2020 по 07.12.2021 в сумме 25 231 руб. 22 коп.

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Предусмотренные данной нормой права проценты являются мерой гражданско-правовой ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства и взимаются за весь период пользования чужими средствами.

Факт нарушения ответчиком денежных обязательств, возникших из заключенных между сторонами договоров подряда, установлен при рассмотрении настоящего дела.

В соответствии с пунктами 3.3 заключенных между сторонами спорных договоров заказчик принял на себя обязательство оплатить стоимость выполненных истцом работ не позднее 7 дней с момента получения всех необходимых документов от исполнителя.

Акты о приемке выполненных работ были подписаны сторонами 15.12.2020, счета на оплату услуг выставлены также 15.12.2020. Таким образом, ответчик обязан был оплатить стоимость выполненных истцом работ в срок до 22.12.2020.

Представленный истцом расчет процентов проверен судом и является арифметически верным, контррасчет ответчиком не представлен.

На основании изложенного, суд полагает необходимым удовлетворить требования истца о взыскании в его пользу с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 23.12.2020 по 07.12.2021 в сумме 25 231 руб. 22 коп.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Определением от 15.12.2021 истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины в размере 12 984 руб. за подачу иска в суд до рассмотрения настоящего дела, но не более, чем на 1 год.

согласно подпункту 1.1 пункта 1 ст. 333.37 НК РФ, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, арбитражными судами, в качестве истцов или ответчиков, освобождены от уплаты государственной пошлины.

В соответствии с пунктом 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 июля 2014 г. N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", в случае если ответчик освобожден от уплаты государственной пошлины, а истцу, в пользу которого принят судебный акт, которым заканчивается рассмотрение спора по существу, была предоставлена отсрочка ее уплаты и государственная пошлина истцом не уплачена, государственная пошлина не взыскивается с ответчика, поскольку отсутствуют основания для ее взыскания в федеральный бюджет.

Исковые требования ООО «Горизонт» подлежат удовлетворению в полном объеме. Вместе с тем, поскольку ответчик в соответствии с действующим законодательством освобожден от уплаты государственной пошлины, оснований для взыскания с него государственной пошлины в доход федерального бюджета не имеется.

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ОГРН <***>; ИНН <***>) 499 179 руб. 22 коп., в том числе: задолженность по договору от 01.09.2020 в размере 94 510 руб. 00 коп. задолженность по договору от 30.10.2020 в размере 94 510 руб. 00 коп., задолженность по договору от 12.10.2020 в размере 55 584 руб. 00 коп., задолженность по договору от 15.09.2020 в размере 55 584 руб. 00 коп., задолженность по договору от 02.11.2020 в размере 55 584 руб. 00 коп., задолженность по договору от 19.10.2020 в размере 55 584 руб. 00 коп., задолженность по договору от 01.12.2020 в размере 62 592 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 23.12.2020 по 07.12.2021 в сумме 25 231 руб. 22 коп.

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.



Судья И.Л. Каринская