Резолютивная часть решения от 28 июля 2025 г. по делу № А05-5550/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Логинова, д. 17, <...>, тел. <***>, факс <***>

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Архангельск Дело № А05-5550/2025

от 29 июля 2025 года

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

РЕШИЛ:

По первоначальному иску взыскать с акционерного общества "Монолитное Строительное Управление-1" (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТрансСтрой" (ОГРН <***>; ИНН <***>) 1 752 799 руб. 86 коп. неустойки и 34 606 руб. расходов по государственной пошлине.

По встречному иску взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТрансСтрой" (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу акционерного общества "Монолитное Строительное Управление-1" (ОГРН <***>; ИНН <***>)

169 304 руб. 61 коп. неустойки и 13 465 руб. расходов по государственной пошлине.

В результате зачета взыскать с акционерного общества "Монолитное Строительное Управление-1" (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТрансСтрой" (ОГРН <***>; ИНН <***>) 1 583 495 руб. 25 коп. неустойки и 21 141 руб. расходов по государственной пошлине.

Взыскать с акционерного общества "Монолитное Строительное Управление-1" (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета 42 978 руб. государственной пошлины.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Судья Е.Ю. Кашина