СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 14 марта 2022 г. по делу № А07-17751/2021

Арбитражный суд Республики Башкортостан (АС Республики Башкортостан) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1 2111463_5554835

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть

Дело № А07-17751/2021
г. Уфа
14 марта 2022 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Каримовой С. Х., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Стройремуслуги» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Станкостроение» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании задолженности в размере 1 290 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.03.2021 по 30.06.2021 в размере 16 257 руб. 53 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.07.2021 по день фактической выплаты ответчиком задолженности по договору подряда,

и по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Станкостроение» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Стройремуслуги» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки за период с 01.03.2021 по 05.04.2021 в размере 774 000 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца по первоначальному иску: ФИО2 по доверенности от 12.08.2021г., паспорт;

от ответчика по первоначальному иску: ФИО3 по доверенности от 26.12.2021г.,

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации оглашается
резолютивная часть решения.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Стройремуслуги» (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Станкостроение» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройремуслуги» (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность в размере 1 290 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 53 773 руб. 58 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 18 698 руб.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Станкостроение» (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройремуслуги» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Станкостроение» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 11 944 руб. 44 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 567 руб.

Произвести зачет встречных взаимных требований сторон по результатам которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Станкостроение» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройремуслуги» (ИНН <***>, ОГРН <***>) денежные средства в размере 1 347 960 руб. 14 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройремуслуги» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 837 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины в доход федерального бюджета выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья С.Х. Каримова