Резолютивная часть решения от 11 сентября 2019 г. по делу № А43-8271/2018Арбитражный суд Нижегородской области (АС Нижегородской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 45/2019-192673(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть Дело № А43-8271/2018 г.Нижний Новгород 11 сентября 2019 года Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Расторгнуть договор от 20.04.2017 № 17/02, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Вектор-Плюс" и обществом с ограниченной ответственностью "Вектор Развития Строительства". Взыскать с общества ограниченной ответственностью "Вектор Развития Строительства" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Вектор-Плюс" (ОГРН <***>, ИНН <***>) авансовый платеж в размере 1 870 000 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 1 608 177,48 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 46 391 руб., расходы по экспертизе 8 000 руб. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Возвратить на основании данного судебного акта обществу с ограниченной ответственностью "Вектор-Плюс" (ОГРН <***>, ИНН <***>) с депозитного счета Арбитражного суда Нижегородской области 2 000 руб., перечисленных по платежному поручению от 19.11.2018 № 005415. Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. Судья И.А. Горбунова Суд:АС Нижегородской области (подробнее)Истцы:ООО "Вектор-плюс" (подробнее)Ответчики:ООО "Вектор Развития Строительства" (подробнее)Судьи дела:Горбунова И.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
